亚洲色影视在线播放_国产一区+欧美+综合_久久精品少妇视频_制服丝袜国产网站

合同大全

工程承攬合同

時間:2022-06-13 12:50:33 合同大全 我要投稿

工程承攬合同

  隨著人們法律意識的加強,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編收集整理的工程承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

工程承攬合同

工程承攬合同1

  承攬方:_____________

  地址:________________郵碼:________________電話:________________

  法定代表人:________________職務:________________

  定作方:_____________

  地址:________________郵碼:________________電話:________________

  法定代表人:________________職務:________________

  定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質(zhì)量要求

  第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

  1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

  第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

  1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

  3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

  第五條價款或酬金

  價款或酬金按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

  第六條驗收標準和方法

  1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的.技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點

  1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

  2.交(提)定作物日期計算:_________________承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負擔

  第九條運輸辦法及費用負擔

  第十條結(jié)算方式及期限

  第十一條其他約定

  第十二條承攬方的違約責任

  一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、換、補交等),應當向定作方償付違約金__________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__________%(10%~30%)或酬金總額的__________%(20%~60%)的違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

  十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條定作方的違約責任

  一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的__________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%~60%的幅度)違約金。

  三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力

  在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理

  加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:_________________

  1.向仲裁機關申請仲裁;

  2.向人民法院起訴。

  本合同自__________年__________月__________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交________________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:_________________

  代表人:_________________

  __________年__________月__________日

工程承攬合同2

  發(fā)包方(甲方):________________________________

  承攬方(乙方):____________________________________

  甲方委托乙方對甲方工程進行承攬,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條工程概況

  1、工程名稱:

  2、工程地點:

  3、承包范圍:

  第二條合同款項

  本工程采用固定單價暫定總價的承包方式,依實際工程量結(jié)算;開立發(fā)票,發(fā)票必須符合國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定;合同單價已包含稅費、保險、保固等所有費用;合同單價包含所有工程風險,除工程變更外不作調(diào)整;凡涉及合同價格變更的書面文件,必須有甲方蓋章確認,否則甲方不承擔責任。分項價格表如下。本合同全部工程總價為人民幣元整(RMB)?們r含各種稅金、保險、保固等直接、間接費用以及政府規(guī)定乙方應繳納的各種費用等。無論工料價格上漲、金銀匯兌變動到或其他非甲方造成的任何原因,乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價款。乙方承諾合同價款中已包括節(jié)假日施工費用。

  第三條工程款結(jié)算方式及期限

  全部工程竣工驗收合格后并收到乙方開具的全額發(fā)票后個工作日內(nèi)支付全部工程款的%,工程余款%作質(zhì)量保證金,待質(zhì)量保修期滿(____年____月____日)后如無違約扣款事項,則在個工作日內(nèi)無息支付。

  第四條施工要求

  1、符合設備說明書或技術人員要求。

  2、參照甲方現(xiàn)有的標準施工。

  3、乙方選用的為全新材料并應符合現(xiàn)行國家標準的規(guī)定。

  4、施工中需用到的所有材料,由乙方自行解決,且需符合甲方的質(zhì)量要求。

  5、施工過程中,需要改動的施工,乙方需全力配合,聽從甲方工程人員的安排。

  6、乙方應遵守國家勞動法和地方政府有關用工規(guī)定,負責己方人員的安全和勞動保險,保證安全生產(chǎn),乙方人員工作中的工傷事故,由乙方依據(jù)國家及地方政府的相關工傷保險條例處理,甲方不承擔法律上的責任。

  7、乙方必須保證施工質(zhì)量及時間要求,經(jīng)施工后如有質(zhì)量問題應于24小時內(nèi)應甲方要求到達甲方工程地點進行維修,確保生產(chǎn)的順利進行;

  8、乙方在施工中不得損壞相關設備,如果損壞甲方設備應該負責修復或承擔修復費用;造成甲方生產(chǎn)及其它損失的應對全部損失承擔賠償責任。

  9、乙方必須遵守甲方各項管理規(guī)定,甲方有權對工廠內(nèi)發(fā)生的違反公司規(guī)章制度的行為進行處罰;

  10、乙方工作中遇到意外困難時,可以向甲方請求提供技術支持,如有發(fā)生費用由乙方承擔。

  1、乙方應遵照《勞動法》等相關法令辦理,并指派安全管理員及在工程方面經(jīng)驗豐富的工地負責人長駐工地,負責施工督導及施工人員管理,確實依照施工規(guī)范施工。對有特殊緊急搶修要求的,乙方應指派施工隊伍常駐廠區(qū)附近,以便配合緊急搶修隨時入廠作業(yè)(派駐費用已含在工程款中)。

  2、乙方須依工程項目實施的要求事先備妥相關設備、工具、人員,以便甲方隨時依工作需要聯(lián)絡乙方入廠檢修。乙方應備妥必要的通訊工具并隨時可與甲方聯(lián)絡。乙方應于甲方公司附近設立辦公場所及檢修人員駐地,以便配合緊急入廠檢修。

  3、乙方所有參與工程的人員,應按甲方出入廠規(guī)定提前向甲方申領出入廠證,并應遵守甲方的出入廠規(guī)定,違者依甲方《人員、車輛、物品出入廠門管理規(guī)定》處理。

  4、乙方應將執(zhí)行本合同的管理人員名單以書面形式送達甲方備查,如有變動,亦應立即以書面形式通知甲方。

  5、凡甲方所發(fā)的函件,無論簽送、掛號郵寄、傳真或于〖監(jiān)工記錄表〗上通知,乙方均應切實遵照辦理。如有異議,應于規(guī)定期限內(nèi)(未規(guī)定期限者,以甲方發(fā)件后五天內(nèi)為準)以書面提出,否則視為同意。

  6、工程進行期間,甲方對施工質(zhì)量、進度材料等有權隨時加以查驗,乙方應提出施工質(zhì)量檢驗證明、材質(zhì)證明或材料試驗報告等資料供甲方查驗。

  7、乙方對該工程相關的技術文件應妥為保存,無論任何文件、在任何地點、任何時候等均應無條件保密,不得泄漏,否則應負契約及法律責任,若因此給甲方造成任何損失,應負賠償責任。

  8、本工程如與其它工程相互配合時,與其它工程承攬人的協(xié)調(diào)工作以甲方為主,乙方應無條件服從并配合。

  9、乙方發(fā)現(xiàn)施工內(nèi)容與現(xiàn)場有出入或須更換重要零部件時應通知甲方確認后方可施工。

  10、乙方應隨時保持施工場地清潔,做到工完場清。施工中所造成的垃圾,乙方應負責及時清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場所(由甲方統(tǒng)一清運),否則甲方可雇工清理,清理費用從其工程款中扣除。

  11、因乙方所屬工作人員的過錯致使甲方遭受任何損失時,概由乙方負責賠償。

  1、乙方應嚴格遵守甲方各項規(guī)定,無條件配合甲方做好安全措施,按甲方規(guī)定辦妥工作票、動火票等,再憑票施工。并甲方已將乙方施工區(qū)域存在的高壓、易燃易爆等危險隱患在《安全告知單》中告知乙方,乙方已知悉施工區(qū)域的危險隱患及施工中的注意事項。若因此發(fā)生人員、設備傷、損事故、環(huán)境污染等,概由乙方負責,若給甲方造成損失,乙方應負賠償責任,并從工程款中扣除。

  2、乙方應自行負責辦理其全體人員的有關人身及財產(chǎn)保險,如于施工期間的人員、設備發(fā)生任何傷、損事故、環(huán)境污染等,概由乙方負責,若因此給甲方員工或第三人造成任何損失,乙方應負賠償責任。

  3、工程進行期間,乙方對各種可能發(fā)生的災害或意外事故等,應預先辦理保險并采取必要的防護措施(包括有關設施、設備上設置明確的安全警告標志等),如因預防措施不足所造成的一切損失,概由乙方負責賠償。

  4、實施爆破作業(yè),在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,乙方應在施工前14天以書面通知甲方,并提出相應的安全防護措施,經(jīng)甲方認可后實施,由乙方承擔安全防護措施費用。甲方對防護措施的認可不免除乙方的任何責任。

  5、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發(fā)生的費用。

  第五條工期要求:

  1、工程工期:

  (1)開工日期:____年____月____日,甲方要求延期開工的,乙方應予配合,工期相應順延。

  (2)竣工日期:____年____月____日

  (3)總?cè)諝v工期:天;

  2、施工的期限應當按照合同規(guī)定履行。一方要求提前或延期交付,應當提前與對方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議,對提前或延期交付的工作成果按補充協(xié)議執(zhí)行,補充協(xié)議沒有約定或約定不明的仍以原合同為準。因為不可抗力等造成工期延期的,經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后作出工期調(diào)整,以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內(nèi)完工。工程若有調(diào)整,甲方提前天書面通知。如系年約則可約定:本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時間以甲方書面通知為準。

  第六條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

  1、乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國家、行業(yè)標準的原材料施工影響工程質(zhì)量時,甲方有權要求乙方更換、重作、減少價款,有關費用由乙方承擔,由此造成甲方損失的,乙方應承擔賠償責任。

  2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書面認可,方可采購進場安裝。

  第七條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

  1、甲方應當(何時)提供技術資料、圖紙。

  2、乙方在依照甲方要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理的,應當立即通知甲方;甲方應當在收到通知之日起日內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在約定的時間內(nèi)未得到答復的,有權停止工作。

  3、乙方對于承攬的工作,應當嚴格保密,未經(jīng)甲方事先書面同意,不得泄露給任何第三人,也不得留存任何技術資料及其復制品。

  第八條驗收標準和方法

  1、符合現(xiàn)行國家或行業(yè)標準并符合甲方使用目的,以合同明確規(guī)定的圖紙、質(zhì)量要求作為驗收依據(jù)。

  2、乙方在自檢合格后向甲方提交書面驗收要求,甲方應在日內(nèi)對乙方所完成的工作進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。

  3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗收合格簽章后,方可進行下一道工序。

  4、驗收時如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符要求,乙方應于甲方指定時間內(nèi)改善完成,逾期未完成的,甲方可不經(jīng)催告徑自處理,所需費用由工程款中扣除,如有不足概由乙方補足,因乙方逾期改善導致其他損失亦由乙方負責賠償。

  5、雙方對工程質(zhì)量有爭議,且經(jīng)協(xié)商無法達成一致時,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。

  第九條保修期及保修責任

  1、本工程保修期為年(或月),自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內(nèi),如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,除甲方使用、保管不當?shù)仍蛲,乙方應在甲方指定期限?nèi)修復,其一切工料費用均由乙方負責。如乙方未在約定時間內(nèi)修復,甲方有權自行修復或請第三方進行修復,所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。

  2、乙方指定負責本工程的維護人員及其聯(lián)系方式為變更,乙方應提前日書面通知甲方,否則甲方有權委托第三方修復,所發(fā)生的費用從保固費中扣除。

  3、在保修期外,如甲方就本工程有關問題委托乙方修復,乙方應按成本價計費.

  第十條乙方的違約責任

  1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量完成工作,乙方應當負責修理,如果修理后的交付時間超過合同約定的日期,應當承擔逾期交付責任。

  2、完成工作的數(shù)量少于合同約定,乙方應當照數(shù)補齊施工,因此超過合同約定的.交付時間的,應當承擔逾期交付責任。

  3、在工程現(xiàn)場,乙方進場設備保管責任由乙方承擔。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當由乙方承擔賠償責任。

  4、逾期交付項目(包括因返修、更換、補交等造成的逾期),應當向甲方支付違約金,每逾期一天,按合同總額的%支付違約金,違約金不足以彌補甲方損失的,甲方有權要求乙方繼續(xù)承擔賠償責任。

  5、擅自調(diào)換經(jīng)甲方驗收合格的原材料或零部件,乙方應按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過合同約定的交付期限的,應承擔逾期交付的責任。

  第十一條甲方的違約責任

  1、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。

  2、無故拒絕驗收工程,應當賠償乙方因此造成的損失。

  第十二條合同的解除

  1.乙方有下列情形之一者,甲方有權解除合同:

  (1)乙方逾約定開工日期天,或甲方認為不能依限完工時;

  (2)乙方無正當理由,自行停工達小時(或天)以上時;

  (3)除不可抗力或甲方書面同意者外,乙方逾期完工達日以上;

  (4)乙方不履行合同約定的義務或者履行義務不符合合同約定的要求,經(jīng)甲方通知后仍不履行或采取補救措施的;

  (5)乙方聲明或表明不能履行合同的;

  2、因上述原因?qū)е潞贤獬龝r,乙方應向甲方支付違約金元,并應立即停工并依甲方指定期限負責遣散工人并將由甲方提供到場材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用,且乙方未領的工程款,應待工程全部竣工,甲方一切損失獲賠償后,方結(jié)算支付余款給乙方,甲方亦有權直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失,如工程款不足抵扣的,甲方仍有權要求乙方承擔賠償責任。

  3、解除合同時,乙方應繳還甲方提供的一切資料,如經(jīng)甲方要求,乙方應繼續(xù)承擔保密義務。

  第十五條不可抗力

  在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方應立即通知甲方,在乙方取得合法證明后,可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程,在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的,不免除乙方的賠償責任。

  上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為或其他不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

  第十三條爭議解決

  本合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間,非經(jīng)甲方同意,乙方對爭議以外工作不得停工,應繼續(xù)履行本合約義務,甲方對爭議的工程款可暫予止付,待協(xié)商處理完成后,再無息支付該工程款。

  第十四條其他約定事項

  乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術和勞力完成承攬工作。

  第十五條附則

  1、本合同附件包括,與本合同具同等法律效力,內(nèi)容如有沖突,以本合同為準。

  2、本合同如有未盡事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,另簽補充協(xié)議。經(jīng)雙方簽字確認的補充協(xié)議等書面材料均為本合同的組成部份,與本合同具同等法律效力,內(nèi)容如有沖突,以時間在后的為準。

  3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權利義務履行完畢之日終止。

  5、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,具有同等法律效力。

  發(fā)包方(蓋章):承攬方(蓋章):

  甲方:乙方:____年____月____日:

工程承攬合同3

  甲方(發(fā)包方):

  乙方(承包方):

  雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規(guī)和有關文件,遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。

  一、工程名稱:整修堰塘工程

  二、工程地點:___鎮(zhèn)___村

  三、工程內(nèi)容及規(guī)模:

  四、工程承包范圍:

  五、工程期限:

  1、本合同工期為:20___年___月___日開工,至20___年___月___日完工。

  2、如遇一下情況,工期順延。

  (1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;

  (2)設計范圍內(nèi)出現(xiàn)重大變動;

 。3)人力自然災害而影響工程進度;

 。4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款;

  六、合同價款

  工程總價:_______元

  七、工程質(zhì)量要求

  八、價格及支付方式

  九、工程安全

  乙方對施工現(xiàn)場實行安全文明標準化管理,確保安全施工無事故,若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故,法律責任和費用由乙方負責,甲方不負責任何責任。

  十、甲方義務

  十一、乙方義務

  十二、工程違約責任、工程延誤違約

  乙方在施工中,質(zhì)量,進度,安全,服務等方面必須按約定執(zhí)行,若一方違約賠償對方的一經(jīng)濟損失。并特別約定:由乙方原因造成工程延誤,乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的'自然原因,由雙方另行協(xié)商。

  本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。

  甲方簽字:_______乙方簽字:_______

  20___年___月___日

工程承攬合同4

  甲方:

  乙方:

  經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:

  一、工程概況

  1.工程名稱:

  2.工程地點:

  3.承包范圍:

  4.承包方式:包工、包料、包費用

  5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

  6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程

  二、合同單價和付款方式

  1.合同單價:

  2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。

  3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。

  4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。

  三、技術要求和質(zhì)量標準

  四、違約責任和安全責任

  1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。

  2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的.所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。

  五、爭議或糾紛處理

  1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。

  2.當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

  六、保修

  本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。

  七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

  甲方:乙方:

  簽字簽字

  電話:電話:

  甲方駐工地代表:

  電話:

  _____年___月____日

工程承攬合同5

  承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司(以下稱乙方)

  定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司(以下稱甲方)

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務,中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。

  1、 承攬名稱:、方式、地點、竣工日期。

  a、 承攬項目名稱:北樹小區(qū)6#樓

  b、 承攬項目地點:哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區(qū)地段

  c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

  d、 承攬方式:包工不包料。

  e、 承攬價格:

  以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。

  f、 工程量計算方法:

  每層以實際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

  2、 承攬工程內(nèi)容:

  窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

  3、 質(zhì)量標準:

  a、 材料由甲方自行進場。

  b、 施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術工程質(zhì)量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。

  4、 付款方式:

  工程完工驗收后 天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價的 %保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

  5、 驗收方法:

  工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結(jié)束后,甲方技術員出具工程量承認單。

  6、 工程保修期限:

  本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價修復,如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預留的 %保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負責。

  7、 工期:根據(jù)定作方的要求而定。

  8、 安全施工條例:

  1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應承擔一定責任。

  2)、承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。

  3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故,責任由承攬方負責。

  9、 糾紛的.處理:

  發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可以通過法律解決。

  10、 期限與其它:

  本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當日維修款全部結(jié)清,合同自動失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同

  如有未盡事宜,應雙方進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

  本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。

  定 作 方:

  承 攬 方:

  定作方代表:

  承攬方代表:

  20xx年 月 日

工程承攬合同6

  發(fā)包方:___________________________(以下簡稱甲方)

  承包方:___________________________(以下簡稱乙方)

  根據(jù)甲乙雙方協(xié)商,甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責,確保工程順利完工,依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致,就本工程具體情況,達成以下條款:

  一、 工程名稱:_____________________________________

  二、 工程地點:_____________________________________

  三、 工程價款:按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價138600元

  四、 工程承包方式及范圍:

  1、 承包方式:包工不包料

  2、 承包范圍:本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負,施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷,乙方只做焊口部位的補刷。

  五、 驗收標準:乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工,施工過程中甲方逐項驗收,確認合格,施工完畢驗收完畢。

  六、 工程開竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的'延誤,工期順延。

  七、 付款方式:本工程乙方進場甲方支付10000元生活費,主鋼立完,甲方支付人工費總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費的_____%,在竣工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

  八、 甲乙雙方責、權、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應,若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔任何責任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程,若因質(zhì)量事故造成延誤工期,材料浪費,乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失

  九、 安全:為保證工程質(zhì)量和施工安全,甲方指派_______為現(xiàn)場負責人,乙方指派____________為現(xiàn)場負責人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮,不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負責,在施工期間,乙方應理好自己的工人,不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責任及經(jīng)濟責任,由乙方負責,甲方不承擔任何責任。

  十、 本合同未盡事宜,在施工過程中雙方友好協(xié)商。

  十一、本合同一式兩份,甲方雙方各執(zhí)一份,雙方簽字之日生效,完工、款清后自動失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同7

  委托單位(甲方):

  承攬單位(乙方):

  為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

  一、工程概況

  1.工程名稱:__________________________________。

  2.工程地點:__________________________________ 。

  3.承包范圍:參見合同附件之預算表。

  4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;

  (3)承包人包工、發(fā)包人包料。

  5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:

  (1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;

  (2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).

  6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。

  施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。

  7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。

  二、施工時間

  工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。

  三、甲方工作

  1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。

  2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

  3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。

  4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。

  5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。

  6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

  四、乙方工作

  1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

  2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。

  3. 未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。

  4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

  5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的'驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。

  6. 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

  7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

  五、驗收和標準

  1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。

  2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

  六、工程款付款方式如下表:

  付款時間

  付款百分比

  金額

  合同簽訂后 開工前二至五天

  50%

  施工完成交付驗收后兩日內(nèi)

  40%

  竣工驗收一個月后

  10%

  七、違約責任:

  1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

  3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由

  乙方負責并承擔責任。

  八、質(zhì)保期

  乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責維修。

  九、其他:

  1、本合同一式 份,

  2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

  3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。

  4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

  委托方(甲方): 承攬單位(乙方):

  代表人: 代表人:

  日期: 日期:

  地址: 地 址:

  電話: 電 話:

  傳真: 傳 真:

工程承攬合同8

  委托方:_____________(以下稱甲方)

  承接方:_____________(以下稱乙方)

  簽約地點:________________________

  施工地點:________________________

  簽約時間:________________________

  1.合同內(nèi)容

  本合同項所指的項目是:___________________________

  (系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)

  2.合同金額

  2.1 合同總金額為人民幣:_______________(RMB:__________)

  2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。

  3.付款方式

  3.1 付款

  合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(RMB___________)。

  3.2 設備進度款

  當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(RMB________)。

  3.3 工程結(jié)算付款

  本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(RMB______)。

  3.4 最終驗收付款

  經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(RMB________________)。

  3.5 其它事項

  ________________________________________________

  4.合同雙方責任

  4.1 甲方責任

  4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。

  4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的`土建、水、電等條件。

  4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

  4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。

  4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。

  4.2 乙方責任

  4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

  4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

  4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質(zhì)量相符。

  4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)

  5.安裝及調(diào)試

  5.1 安裝及調(diào)試責任

  乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調(diào)試負全部責任。

  5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

  6.其它

  本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

  甲方:________________

  乙方:___________________

  地址:________________

  地址:___________________

  電話:________________

  電話:___________________

  傳真:________________

  傳真:___________________

  簽約代表:____________

  簽約代表:_______________

  指定聯(lián)絡人員:________

  指定聯(lián)絡人員:___________

工程承攬合同9

  發(fā) 包 方(簽章):(以下稱甲方) 法定代表人:

  地址:聯(lián)系電話:

  承 包 方(簽章):(以下稱乙方) 法定代表人:

  地址:聯(lián)系電話:

  乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程,為了明確雙方責任及義務,

  保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:

  第一條:工程概況

  工程地點: XXX市XX區(qū)XX路XXX號別墅工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;

  承包方式:乙方包工包料;

  工程造價:總承包價人民幣(大寫):

  施工工期: 本工程暫定自2013年 月 日開工,于 2013年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為12個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。

  第二條:施工圖紙

  2.1 乙方進行設計,并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。

  2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。

  2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經(jīng)甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。

  第三條:工程變更和終止

  3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關工程費用及工期。

  3.2 工程量變化和設計變更

  (1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。

  (2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。

  (3) 乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。

  (4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

  3.3 合同終止

 。1)因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;

 。2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;

 。3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的;

 。4)本合同履行期限屆滿自行終止;

  (5)本合同依法解除。

  第四條:工期延誤

  4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:

 。1)工程量變化和設計變更;

 。2)不可抗力因素;

  (3)甲方同意工期順延的`其他情況。

  4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。

  4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

  4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。

  第五條:雙方權利與義務

  5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續(xù)。

  5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

  5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

  5.4 乙方應于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進場施工。

  5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權拒絕支付該材料費用;

  5.6 乙方應規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關,甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權利,甲方承擔后可向乙方追償;

  5.7 乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。

  5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,并清理好場地;

  5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。

  第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式

  6.1 本合同根據(jù)工程施工進度,按實際驗收進度進行結(jié)算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務后,提交該階段裝修施工報告給甲方確認。

  6.2 在施工過程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費用,雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計,不在總承包價范圍內(nèi);

  6.3 工程款支付方式

 。1)合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款;

 。2)工程施工進行至50% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內(nèi)支付工程總造價的20%作為工程進度款;

 。3)工程施工進行至80% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款;

 。3)本工程竣工驗收合格后15日內(nèi),甲方支付乙方工程總造價的15%;

 。4)剩余工程總造價的5%做為質(zhì)保金,待12個月的質(zhì)量保修期經(jīng)過后,如無質(zhì)量問題,由乙方書面向甲方申請支付。

 。5)甲、乙方在此約定,乙方的接收工程裝修款開戶行:XXXX,賬戶:XXXX,賬號:XXXX,如銀行賬戶信息有變更,應及時書面通知甲方。

  第七條:工程驗收和工程保修

  7.1 工程駿工后,乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算,乙方應自接到通后10天內(nèi)組織驗收辦理驗收移交手續(xù),填寫工程驗收單,不得無故拖延。(驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。)如10天內(nèi)甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過。

  7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個月。

  7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍

 。1)因使用不當或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。

 。2)自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)

  7.4 保修期內(nèi),乙方負責免費對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問題進行維修,費用由乙方負責,且必須在合理時限內(nèi)完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費用則由責任方支付。

  第八條: 違約責任

  8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的,乙方應承擔由此造成甲方

工程承攬合同10

  建設單位:(以下簡稱甲方)

  施工單位:(以下簡稱乙方)

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。

  第一條工程概況及承包范圍

  一、工程名稱:

  二、工程地點:

  三、工程范圍和內(nèi)容:

  1、承包范圍:

  2、工程建筑面積:

  3、結(jié)構(gòu):----------------------------------

  4、層數(shù)、建筑高度:詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖

  5、其他:本合同價包括土建、鋼結(jié)構(gòu),圍墻,地坪,

  第二條合同價款及調(diào)整

  一、工程合同價款采用固定合同,

  總造價為(大寫):人民幣: 萬元 , (大寫)

  二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素:

  1、調(diào)整方式:

 。1)遇業(yè)主方要求或設計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內(nèi)容。

 。2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。

 。3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。

  2、調(diào)整原則:

 。1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。

 。2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

 。3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

 。4)增加的工程量務必確定增加價款。

  三、本工程最終結(jié)算價款為:固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。

  第三條合同價款的支付與結(jié)算

  一、工程款支付:

  1、合同簽訂之日進入施工現(xiàn)場3日內(nèi),甲方支付合同總價的%預付款,場平基礎完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價的%進度款。

  2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認并在14日內(nèi)付清余款 (即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結(jié)算價的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,以竣工通知書日期為準。

  3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,支付金額作相應增減。

  二、結(jié)算:

  1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。

  2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的,按國家合同法有關規(guī)定實施。

  3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認或提出修改意見。

  4、甲方與乙方對變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構(gòu)審價確定。

  第四條工程期限

  一、根據(jù)工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。

  二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:

  1、按施工準備規(guī)定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;

  2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進度時;

  3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;

  4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;

  5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

  第五條施工準備

  甲方:

  1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,并接到施工現(xiàn)場。

  2、xx年xx月xx日前,負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,并提供相應的資料。

  3、甲方負責設計時,合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。

  4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內(nèi)分送有關單位,并在7日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。

  5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù)。

  6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。

  乙方:

  1、在由乙方提供設計時,本合同簽訂之日起3 日內(nèi),甲方應向乙方提供有關技術資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實、準確。

  2、由乙方提供設計時,在本合同簽訂之日起3 日內(nèi),通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議,會后3 日內(nèi),由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。

  3、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

  4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料,配合甲方代表的現(xiàn)場管理。

  5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運安裝條件時,乙方應書面通知甲方,準備進場安裝。

  第六條雙方的職責

  甲方的職責

  1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:

 。1)下達的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;

 。2)有權對乙方工程量的增減核實確認;

 。3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;

  (4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

 。5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;

 。6)乙方項目負責人及有關人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;

  2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行,若在乙方進場施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕,一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。

  3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后,作為乙方預算、施工、決算的依據(jù)。

  乙方的職責

  1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:

 。1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。

  (2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。

  2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進行施工。

  3、遵守地方政府和有關部門的相關規(guī)定。

  4、乙方按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關責任和費用。

  第七條施工與設計變更

  正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料,作為制作施工的有效依據(jù),開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,作為施工與結(jié)算的補充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。

  甲方如需設計變更,須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應賠償相應經(jīng)濟損失。造成工期延誤的.,工期順延。

  如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,如甲方需變更設計時,應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更,辦法與上款相同。

  經(jīng)甲方認可的設計變更,發(fā)生工程費用變動,工程款按實結(jié)算。

  第八條安全施工

  一、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

  二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿,由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。

  三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。

  四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

  五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經(jīng)教育培訓,不得上崗作業(yè)。

  六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知項目經(jīng)理,同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。

  第九條工程質(zhì)量

  一、工程質(zhì)量標準:合格。

  二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負責。

  三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。

  四、乙方在施工中應自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。

  五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工,影響施工的費用和損失由甲方承擔,并順延工期。

  六、乙方應按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進行評定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時,應通知監(jiān)理工程師進行中間結(jié)構(gòu)驗收。驗收合格后進入下一道工序。

  七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應經(jīng)設計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。

  八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質(zhì)保金為合同總價的5%,保修期為一年。

  第十條工程驗收

  1、驗收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

  2、驗收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,并承擔因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔,工期順延。

  四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。

  第十一條違約責任

  乙方的違約責任

  1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設計要求的,應予返工或修理,承擔其費用。

  2、由乙方設計時,因設計錯誤造成返工時,發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。

  3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的,應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規(guī)定賠償損失。

  4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。

  第十二條解決合同糾紛方式

  合同發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。

  第十三條附則

  一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。

  二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。

  三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,

  作為本合同的補充合同。

  第十四條附件

  1、屋面的顏色:

  2、墻面的顏色:

  3、外門顏色:

  4、內(nèi)門顏色

  建設單位:承攬單位:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:

  電話: 開戶銀行:

  賬號:

  電話:

  身份證號:

  日期:日期:

工程承攬合同11

  發(fā)包人: (以下簡稱甲方) 承包人: (以下簡稱乙方)

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則,按期保質(zhì)完成本工程,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議:

  一、 工程慨況

  工程名稱: 工程地址:

  二、 合同價格

  木質(zhì)門 元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整)。

  三、 承包范圍

  承包的內(nèi)容:

  四、 工期期限

  1、開始工作日期:年日,結(jié)束工作日期:門必須于 年日完成。

  2、乙方必須按甲方計劃完成;

  3、在施工過程中,乙方按約定的工期進度及質(zhì)量組織施工,若乙方

  不能按約定完成,甲方有權解除本合同,乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。甲方不以結(jié)算,一切費用由乙方自行承擔。

  五、質(zhì)量要求

  1、按照設計圖紙及相關圖集規(guī)范施工,工程質(zhì)量、技術必須達到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求,質(zhì)量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。

  2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發(fā)生的一切費用。

  六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規(guī)范規(guī)定進場合格材料,必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務。

  七、工程價款的支付和結(jié)算方式 1、付款方式: 每個月25日支付當月完成工程量的.70%進度款。

  2、結(jié)算方式:

 。1)本工程預付款元;

 。3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位后,甲方在確定工程結(jié)算后2個月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95%;

 。4)其余5%作為質(zhì)量保證金,保修期屆滿之日起一個月內(nèi)無息支付。

  八、工程驗收與結(jié)算

  1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說明書,國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗標準及時進行驗收。

  2. 工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定向甲方提交竣工驗收報告申請。

  3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內(nèi)組織驗收,并在驗收后七天內(nèi)給予認可或提出修改意見。

  4. 經(jīng)甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本合同約定期限的,乙方須承擔違約責任。

  5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔,驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔

  九、安全文明施工

  1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協(xié)調(diào)。進場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底,凡進入該工程項目的各位人員,必須服從現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一指揮,遵守現(xiàn)場管理的一切規(guī)章制度,配帶安全設施,按相關操作規(guī)程作業(yè),保證安裝質(zhì)量。做到工完場清,保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。

  2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現(xiàn)場必須嚴格遵守建筑安全法規(guī),嚴格按相應安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規(guī)章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。

  十、事故處理

  1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報甲方,并保護好現(xiàn)場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規(guī)對事故進行處理。

  2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規(guī)定處理。

  十一、雙方權利義務

  甲方權利義務

  1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關系。

  2、在本合同簽訂后五日內(nèi),向乙方提供土建圖紙及具體技術要求,及時與乙方進行施工現(xiàn)場技術交底。

  3、依據(jù)本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項。

 。ǘ┮曳綑嗬x務

  1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。

 。1)乙方在門制作前,應自行進入施工現(xiàn)場對洞口尺寸進行實測,并提交甲方審核確認,但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。

  (2)乙方在門安裝前,應對洞口尺寸進行二次復測,如有異議應當在進場施工前書面報告甲方,并按甲方要求執(zhí)行。否則,視為乙方認可施工現(xiàn)場條件,由此產(chǎn)生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔,且不予延長工期,不予增加任何費用。

  5、乙方應服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統(tǒng)一管理,負責施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。

  8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現(xiàn)場的清潔,并在甲方要求的時間內(nèi)清除,否則,甲方有權委托他人清理,所發(fā)生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。

  十二、工程變更

  1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門窗進行設計變更,甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調(diào)整進度計劃。

  3、雙方確認:對于涉及工程價款的確認,雙方協(xié)商后進行解決。

  十三、成品保護

  工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責并承擔所發(fā)生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復并承擔費用。

工程承攬合同12

  甲方:_________________廣告裝飾有限責任公司

  乙方:_________________

  乙方承攬甲方位于________縣________鎮(zhèn)________街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:

  一、工程內(nèi)容

  乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬________米,高________米的廣告位廣告布安裝,時間為________年________月________日。

  二、甲乙雙方義務與責任

  1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的`材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。

  2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任,與甲方無關。

  三、工程造價及付款方式

  1、乙方承包單價:________元(人民幣)/平方米

  2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。

  四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。

  五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。

  甲方:________________乙方:________________

  簽字(蓋章):________________簽字(蓋章):________________

工程承攬合同13

  委托單位:

  承攬單位:

  為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

  一、工程概況

  1.工程名稱:__________________________________。

  2.工程地點:__________________________________。

  3.承包范圍:參見合同附屬文件之預算表。

  4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:

  承包人包工、包料;

  承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;

  承包人包工、發(fā)包人包料。

  5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:

  發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;

  發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費____________元,由發(fā)包人支付.

  6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。

  施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附屬文件。

  7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整。

  二、施工時間

  工程期限__日,時間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。

  三、甲方工作

  1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。

  2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

  3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。

  4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。

  5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。

  6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

  四、乙方工作

  1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

  2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。

  3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。

  4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

  5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的.準備時間。

  6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

  7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

  五、驗收和標準

  1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。

  2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

  六、工程款付款方式如下表:

  付款時間

  付款百分比

  金額

  合同簽訂后開工前二至五天

  50%

  施工完成交付驗收后兩日內(nèi)

  40%

  竣工驗收一個月后

  10%

  七、違約責任:

  1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

  3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故由甲方負責并擔責任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負責并承擔責任。

  八、質(zhì)保期

  乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責維修。

  九、其他:

  1、本合同一式份,

  2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

  3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。

  4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

  委托方:

  承攬單位:

  代表人:

  代表人:

  日期:

  日期:

  地址:

  地址:

  電話:

  電話:

  傳真:

  傳真:

工程承攬合同14

  發(fā)包人(以下簡稱甲方):

  法定代表人:

  承包人(以下簡稱乙方):

  代表人:

  為了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,增加項目經(jīng)理及項目相關人員的收入,經(jīng)甲方研究決定,對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、施工業(yè)績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評,確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則,達成如下協(xié)議:

  一、承包的方式:

  風險抵押、個人承包

  乙方同意向甲方交納風險抵押金萬元,對工程項目的管理負責,以風險抵押的方式承包。

  二、承包的期限:

  自 年 月 日至該工程竣工交驗(工程竣工結(jié)算價款及分包結(jié)算價款清算完畢)。

  三、承包工程項目概況:

  1、工程名稱:

  2、工程地址:

  3、建設單位:

  4、設計單位:

  5、承包范圍:招標文件中規(guī)定的內(nèi)容(含業(yè)主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調(diào)整的工程內(nèi)容。)

  6、建筑面積: 平方米

  7、施工工期:總?cè)諝v工期: 天,以開、竣工報告為準,業(yè)主工期若延期,工期順延;工期與業(yè)主合同有關規(guī)定不一致的,按業(yè)主合同和有關通知執(zhí)行;超出規(guī)定工期、沒按業(yè)主和甲方要求時間內(nèi)進場,則視為違約。

  8、分段任務:年月日前完成基礎

  年月日前完成主體結(jié)構(gòu)封頂

  年月日前完成裝修

  年月日前交付使用

  如因建設方和甲方原因影響工期,則在承包工期基礎上順延。

  四、承包的指標

  1、成本指標:本工程承包價款確定為 萬元。承包范圍內(nèi)總價一次性包死。乙方承包價中含按當?shù)囟悇詹块T規(guī)定應當繳納的各種稅、費。

  2、質(zhì)量指標:一次驗收合格率100%。

  3、安全指標:無重傷、死亡事故發(fā)生。

  4、進度指標:滿足總承包合同的要求,

  5、其他約定:

  五、甲方的職責和權限

  1、甲方的職責

 。1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、

  地方社會環(huán)境資源的聯(lián)系銜接;開工前交施工設計圖紙?zhí)准跋鄳氖┕ぜ夹g資料給乙方。

 。2)根據(jù)項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。

 。3)協(xié)助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優(yōu)申報;

 。4)負責組織項目管理期間和終結(jié)時的考核審計;兌現(xiàn)項目承包人經(jīng)濟收益(包括薪金)或?qū)嵤┙?jīng)濟賠償處罰;

 。5)協(xié)助乙方選聘項目管理人員,組建項目經(jīng)理部,配置其他生產(chǎn)要素;

  2、甲方的`權限

 。1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào);不定期對工程進度、質(zhì)量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等.進行監(jiān)督、檢查。

 。2)除建設單位指定外,有權將項目的 工程分包給 專業(yè)公司;

 。3)乙方違法、不執(zhí)行國家標準不按規(guī)范進行管理施工、違反甲方有關規(guī)定的情況下,甲方有權進行糾正,責令停工整改、予以經(jīng)濟處罰、終止承包合同、調(diào)整承包人。

 。4)審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。

  六、乙方的職責和權限

  1、乙方的職責

 。1)代表企業(yè)實施項目管理,遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行強制性標準,執(zhí)行企業(yè)相關管理制度,積極維護企業(yè)合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收,實施全過程、全面管理;

  (2)根據(jù)國家規(guī)范組織編制項目管理實施計劃;

 。3)組織實施施工現(xiàn)場的生產(chǎn)要素的配置和管理;

 。4)組織制定和實施項目經(jīng)理部各項管理制度;

 。5)在企業(yè)授權范圍內(nèi)負責與建設單位、監(jiān)理單位、地方政府相關部門、企業(yè)管理層的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào),負責勞務分包、協(xié)作單位的管理;

  (6)解決施工現(xiàn)場和項目經(jīng)理部出現(xiàn)的問題,發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)事件;

 。7)負責竣工驗收和竣工結(jié)算,提供和準備相關技術經(jīng)濟資料;

 。8)協(xié)助企業(yè)進行項目的檢查、鑒定和評優(yōu)、評獎申報;

 。9)負責員工的各項管理和教育、企業(yè)文化和精神文明建設;

 。10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監(jiān)督,認真落實整改意見,提高管理水平;接受本企業(yè)的檢查監(jiān)督和考核審計;

 。11)處理項目經(jīng)理部善后工作和工程質(zhì)量保修服務,完成清收工程款等債權債務的清理和移交;

 。12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;

 。13)按公司規(guī)定及時足額交納職工的各種保險等費用;職工發(fā)生工傷事故,保險費賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔;如果乙方?jīng)]有交納保險費的,職工發(fā)生工傷事故,由乙方全額承擔。

 。14)負責項目運轉(zhuǎn)所需資金的籌措及其他風險控制;

 。15)因質(zhì)量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經(jīng)濟損失等均由乙方承擔。如發(fā)生仲裁或訴訟,甲方對外承擔費用后,甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內(nèi)的一切費用。

  2、乙方的權限

 。1)代表甲方實施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行強制性標準、規(guī)范和甲方相關管理制度;

  (2)根據(jù)甲方的授權,組建項目經(jīng)理部,項目經(jīng)理部全面工作;.甲方項目部印章只能用于與本工程有關的材料采購合同的簽訂、工程文件收發(fā)、函件制作活動中,不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結(jié)算、借支和與本工程無關的活動,不得用于變更業(yè)主合同規(guī)定,乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視為乙方違約,并承擔由此造成的一切責任和經(jīng)濟損失。

 。3)確定項目經(jīng)理部組織架構(gòu),班子成員報甲方審查批準后,報送業(yè)主、監(jiān)理單位及有關管理部門備案。未經(jīng)甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視為乙方違約;

 。4)有權選擇聘用管理人員和生產(chǎn)工人,乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質(zhì)或資格,并復印其身份證件、證書存檔備查;否則,視為乙方違約。少數(shù)關鍵崗位的管理人員按規(guī)定程序可外聘;確定管理人員職責、權限,并組織考核獎懲;

 。5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍,但必須報發(fā)包方備案;乙方無權轉(zhuǎn)包或分包本合同工程,否則甲方有權終止本合同,甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。

工程承攬合同15

  甲方:

  乙方:

  根據(jù),《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質(zhì)量管理條列》,《建筑工程安全管理條列》,結(jié)合本工程具體事項,本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,以資信守。

  一、工程地點:

  迎賓路以西,西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。

  二、承包范圍及內(nèi)容:

  場區(qū)土方挖運。

  三、承包方式:

  挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

  四、工程承包價格及計算方式

  按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

  五、質(zhì)量要求:

  按照國家驗收規(guī)范施工,驗收達到合格。

  六、工程款支付方式:

  土方挖運完成支付3萬元人民幣,余款________年____月____日末支付。

  七、施工工期

  八、甲方責任

  負責測量土方標高

  九、乙方責任

  1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù),所發(fā)生的一切費用均由承包方負責,與甲方無關。

  2、乙方負責運輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故,由于挖運土方而產(chǎn)生的任何事項與甲方無關。

  3、承包人嚴格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定,關于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行,遵守相關法律法規(guī),違者將按照相關條列進行處罰,由此發(fā)生的'安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔,并對發(fā)包人承擔賠償責任。

  4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。

  5、乙方應配合甲方做好文明施工。

  6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負責,與甲方無關。

  7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權終止合同,對已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算,因此給甲方所造成的負面影響及經(jīng)濟損失由乙方賠償給甲方。

  十、爭議的解決

  存在爭議時雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決

  十一、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表簽字后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日________年____月____日

【工程承攬合同】相關文章:

護欄工程承攬合同09-14

工程承攬合同(15篇)12-01

土方工程承攬合同02-18

建設工程承攬施工合同01-11

工程承攬合同范本08-19

工程承攬合同(匯編15篇)12-01

工程承攬合同通用15篇06-13

工程承攬合同集錦15篇06-22

工程承攬合同(通用15篇)06-27