裝飾工程合同書15篇
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的裝飾工程合同書，僅供參考，大家一起來看看吧。
裝飾工程合同書1
委任單位：
施工單位：
就裝飾裝修工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目內(nèi)容：
四、工程期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。
五、工程造價為人民幣：××
六、付款方式：
1、合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。
2、開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)
七、材料設備：
本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工：
1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的'投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4、乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，遵守施工技術規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5、如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質(zhì)量：
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質(zhì)量評定驗收標準。
2、由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由乙方承擔。
3、由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負責。
4、裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗收：
由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任：
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注：
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
簽訂合同地點：
裝飾工程合同書2
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵照平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
資金來源：
二、工程承包范圍：
三、合同工期：
本合同工期為： 歷天。
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
四、驗收標準及保修
1.達到國家規(guī)定的驗收合格標準。
2.本工程保修期 年(自竣工驗收合格交付使用之日起計，工程保修期滿壹年后，承包人做出保修承諾后，退還其工程質(zhì)量保修金)。
五、合同價款
(中標價)大寫：
六、組成合同的文件
1.組成合同的文件(優(yōu)先順序排列)包括：
(1) 裝飾裝修工程施工合同
(2) 中標通知書
(3) 招標文件(含圖紙、工程量清單及招標文件補遺書中與此有關的部分)
(4) 投標書及其附件(含工程報價單)
(5) 標準、規(guī)范及有關技術文件
2.上述文件應互為補充，如有不清楚或不一致的，以后發(fā)文件為準。
3.經(jīng)甲方確認，雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、雙方的權利與義務
1.甲方的權利與義務
(1)甲方委派專人作為甲方現(xiàn)場監(jiān)督管理代表，行使本工程的現(xiàn)場管理監(jiān)督工作，并負責協(xié)調(diào)工程施工過程中涉及的有關問題。
(2)甲方有權要求乙方更換項目班子管理人員。
(3)按本合同約定，按期向乙方支付工程款。
2.乙方的權利與義務
(1)委派 為本工程項目經(jīng)理。乙方具體履行和承擔施工項目所涉及的所有責任和風險，確保本工程工期、質(zhì)量、安全、文明施工等指標順利實現(xiàn)。
(2)乙方負責辦理消防許可證等相關事宜，甲方配合。
(3)按施工方案、進度計劃和甲方的總體安排組織進場施工。
(4)不得隨意更換本項目班子管理人員。
(5)乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
(6)乙方采購用于項目的所有材料均應符合招標文件和設計要求，且交甲方確認，并提供材質(zhì)合格證書和檢驗合格證等后才能用于工程中。
(7)本合同簽訂前，乙方向甲方提交履約保證金 元(其中：基本履約保證金 元，差額履約保證金 / 元)。履約保證金待本合同工程竣工驗收交付合格后5天內(nèi)，由甲方以轉帳方式無息退還給乙方;
(8)工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定向甲方提供竣工驗收報告、完工記錄、竣工圖紙、維護保養(yǎng)手冊、質(zhì)量擔保證明書等完整竣工資料。竣工驗收后10日內(nèi)，乙方向甲方提供竣工圖一套，并將施工過程中
八、工程價款的支付
甲方按施工計劃和進度分四期支付乙方工程款：
1、合同簽訂并提供發(fā)票后7日內(nèi)，支付合同總價款的 %，計 元，大寫： ，作為一期工程款。
2、乙方完成整個工程總量的 %，并提供發(fā)票后7日內(nèi)，甲方須支付合同總價款的 %，計 元，大寫： ，作為二期工程款。
3、工程驗收合格，乙方向甲方移交完整的工程竣工檔案及結算資料。甲方審核完畢后，乙方提供發(fā)票，甲方在收到發(fā)票7日內(nèi)按審定結算價格的 %，并扣除第一期工程款和第二期工程款以及違約金(如有)，作為三期工程款。
4、工程結算款的 %作為工程質(zhì)量保修金，由甲方留存，待工程保修期結束并完成保修工程后15日內(nèi)，支付給乙方。
乙方銀行賬戶信息如下：
戶名：
賬戶：
開戶行：
本合同項下賬戶信息若有變更，乙方應在甲方付款前10日書面通知甲方，否則，乙方應自行承擔甲方無法按期付款的損失。
九、工程竣工結算
1.本合同價款結算方式：采用固定單價合同(合同另有規(guī)定除外)，工程量按實計算。
2.清單中漏項、錯項、新增項目單價的確定按以下規(guī)定進行：
(1)工程量清單中已有適用于變更工程的綜合單價，按工程量清單中已有的價格確定。
(2)工程量清單中只有類似于變更工程的綜合單價，可參照類似的綜合單價計算。類似于此工程項目的綜合單價是指工程量清單項目中除主要材料價格不相同外，其余工作內(nèi)容、項目特征及其涉及的人工費、機械費及其它材料費均相
(3)工程量清單報價中沒有適用或類似于變更工程的價格，按照20xx年《四川省建設工程工程量清單計價定額》及相關文件組成綜合單價后(材料價格除外)總價下浮10%計取。
(4)對變更后不使用的材料,甲方不承擔任何費用。
3.所有設計變更和現(xiàn)場簽證(包括甲方或乙方提出的更換或增減材料品種、檔次、數(shù)量等變更。下同)，在發(fā)生時，甲方書面確認，其變更簽證價款，均在竣工結算時一并結算。
4. 在合同執(zhí)行過程中，所有設計變更和現(xiàn)場簽證的費用，應客觀真實、簽字齊全，否則在工程結算中不予確認。
5. 材料價格在投標報價時已有的，按投標時材料單價計價，不作調(diào)整;投標報價時沒有的材料，按招標人認質(zhì)認價。
6.措施費包干使用(安全、文明施工費和臨時設施費除外)，結算時不作調(diào)整;安全、文明施工費和臨時設施費的計取按川建發(fā)【20xx】107號文相關規(guī)定執(zhí)行。
7.規(guī)費按20xx年《四川省建設工程工程量清單計價定額》配套的《四川省施工企業(yè)工程規(guī)費計取標準》中核定標準計取。
8.風險包干系數(shù)為3%(風險包干系數(shù)的含義詳招標文件商務評分表備注第2條)。
十、違約責任
1.甲方違約責任：
(1)甲方無正當理由不按合同支付工程預付款和竣工結算，每日按應付款千分之三的金額支付給乙方違約金。
(2)因甲方原因不按合同約定支付工程進度款和工程竣工結算款，由此給乙方造成的經(jīng)濟損失，由甲方承擔賠償責任。
2.乙方違約責任：
(1)因乙方工程質(zhì)量以外的其他原因造成工程延期，乙方每日按應付款千分之三的金額支付給甲方違約金，乙方并承擔由此給甲方造成的損失。
(2)因乙方原因致使工程質(zhì)量不符合設計圖紙或質(zhì)量驗收規(guī)范，乙方負責無償維修或返工、改建。返工、改建造成工程延期，乙方每日按應付款千分之三的金額支付給甲方違約金，乙方并承擔由此給甲方造成的損失。
(3)因乙方原因發(fā)生的質(zhì)量事故、工程事故、安全事故，造成人身和財產(chǎn)損害的，由乙方承擔全部行政、民事、刑事責任，并承擔損害賠償責任;違反文明施工管理、衛(wèi)生管理、安全生產(chǎn)管理、揚塵污染防治管理等國家、省、市相關規(guī)定，造成的損失由乙方承擔，并賠償由此給甲方造成的損失。
(4)乙方應對裝修施工工程安全方面的責任負責，甲方不承擔由于乙方不安全施工而造成的損失和責任。如發(fā)生安全方面的事故，乙方需承擔由此造成的全部法律責任和賠償責任。施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關，由乙方承擔由此造成的全部法律責任和賠償責任。
十一、爭議
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向成都市仲裁委員會申請仲裁。
十二、投保
乙方在現(xiàn)場所有施工人員、機具的相關保險及第三方責任險、工程一切險由乙方承擔，報入總價。
十三、其他
1.合同份數(shù)本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，均具有同等法律效力。
2.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同范文2
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的'規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 承包范圍：
1.4 承包方式：
1.5 工期：
1.6 工程質(zhì)量：
1.7 合同價款：
1.8 工程質(zhì)量保證金：
第二條 甲方工作
2.1 開工前 天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明 份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批準等手續(xù)。
2.2 擬派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、綠地等不受損壞。
2.4 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到辦理相應審批手續(xù)。
2.5 協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2 指派 (聯(lián)系電話： )為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)
3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6 施工中未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 工期
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應順延。
第五條 工程質(zhì)量及驗收
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)，或者甲方要求的質(zhì)量標準驗收。
5.2 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.3 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
第六條 工程價款及結算
6.1 合同總價按照雙方協(xié)商的工程范圍，暫定為 元。協(xié)商以外的增減工程量，以投標單價乘以工程量進行結算;報價中未含的項目，雙方進行協(xié)商，以進行調(diào)整。
6.2 工程款的支付方式：
第七條 材料供應
7.1 由乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 安全生產(chǎn)及防火規(guī)定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，人員傷害等，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條 違約規(guī)定
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的部分損失。
9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾一天，乙方支付甲方 元違約金。
9.3 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場用品，如造成損失，應照價賠償。
9.4 甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。
9.5 未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.6 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自使用，造成損失由甲方負責。
9.7 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條 爭議或糾紛
10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
10.2 當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，雙方同意由 仲裁委員會仲裁;當事人未在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議時，可向人民法院起訴。
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協(xié)議。
11.2 本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。
11.3 本合同履行完成后自動終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同范文3
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條 工作內(nèi)容
1、承包方式：
2、合同價款：人民幣大寫。
第二條 甲方工作
指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量,進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、手續(xù)和其它事宜。
第三條 乙方工作
1、參加甲方組織的施工作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成任務，解決由乙方負責的各項事宜。
第四條 工期
1、本工程從20xx年7月10日至20xx年8月15日共計35天。
2、甲方要求比合同約定的工期提前需征得乙方同意，并支付因趕工采取的措施費用。雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，本合同在執(zhí)行中發(fā)生爭議雙方同意由連云區(qū)仲裁委員會仲裁。
3、乙方要做安全工作，如發(fā)生安全事故的損失由乙方承擔。
第五條 附則
1、本合同共貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
2、本合同履行完后自動終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了裝飾工程施工合同
裝飾工程合同書3
甲方：
乙方：
本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合裝修工程具體情況，雙方達成協(xié)議：
一、 工程概況
1. 工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. 工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3. 工程價款（大寫金額）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，詳見本合同附件《報價表》。增加項目及費用經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后，簽字生效，另行計費。
4. 工期：雙方商定本工程工期為＿＿＿＿天，按時按質(zhì)完成全部施工及安裝任務。即自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日（施工期以材料進場第二天算起）。
二、 甲方工作
1. 開工前負責辦理好建設許可證，協(xié)助乙方辦理施工許可證及夜間許可證。及負責辦理因施工占用和共用空間報建手續(xù)。
2. 負責向乙方免費提供完工的建筑主體、并提供施工所需的水、電。
3. 開工前一天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所在地滯留的家具、陳設等采取保護措施。若甲方不采取必要的保護措施，因而造成家具、陳設的損失由甲方承擔。
4. 對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
5. 按時、按質(zhì)、按量提供施工用的自購材料。
三、 乙方工作
1. 指派＿＿＿＿＿＿＿＿為乙方駐工地監(jiān)理，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
2. 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。
3. 嚴格按照圖紙或說明進行施工，做好各項選題檢查和施工記錄。
4. 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
5. 乙方有權拒絕不專業(yè)的違反規(guī)范的要求及非法要求。
四、 關于工程價款及結算的約定
1. 方案設計確定后，甲方需交定金＿＿＿＿元，才能進行施工圖設計。如因甲方原因，中止本協(xié)議，甲方所交定金作為乙方設計的補償。
2. 本合同簽訂后，甲方付給乙方雙方認可的報價單上確定的工程款總額的40%（包括定金），乙方進場施工。
3. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場前，甲方付給乙方第二批工程款，即報價單上確定的總金額與增加項目金額的和的30%。木工程基本完成，油漆、灰工進場前，甲方付給乙方第三批工程款，即報價表確定的總金額和所有增加項目金額的和的20%。甲方所付工程款以乙方財務部開出的`票據(jù)為準。
4. 工程竣工后，甲方應及時驗收、結算并于結算當天內(nèi)付清全部結算款（包括增加項目金額之和）
五、 關于材料供應的約定
1. 本工程所需的按報價單規(guī)定應由甲方自購的施工材料，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，分別在各項工程開工之日前三天內(nèi)甲方采購供應運到工地現(xiàn)場。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異對工程造成損失的，責任由甲方承擔。甲方供應材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管。乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
2. 凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，若已使用對工程造成的損失由乙方負責。
六、 關于雙方責任的約定
1、因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延。
a. 不能按期供水電；
b. 不有保證每天有8小時以上工作時間（含加班）
c. 不能按期提供自購材料、設備
d. 不能按期付款
e. 因甲方原因變更設計造成材料、人工浪費；
f. 因甲方原因終止協(xié)議，而總造價工程量未過半，乙方擁有收取工程總造價55的設計費權利
g. 逾期驗收
2、因乙方責任
a. 不能按期開工或中途無故停工影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔；
b. 對竣工驗收后保修期＿＿＿＿月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的證實屬于乙方責任的質(zhì)量問題，乙方免費返修；
c. 由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成人員傷害，責任乙方自負；
d. 由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應給予修復或賠償。
e. 由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用，由乙方負責，在工程結算款中扣除。
七、 設計與施工及驗收的約定
1. 乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)約見甲方審圖，經(jīng)甲方確認后簽字認可，乙方方可施工。
2. 乙方發(fā)布嚴格按甲方認可的圖紙施工（安裝）
3. 在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以局面形式通知乙方，列明停止施工或變更增減項目的理由，工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變理所采取的措施，增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理、延誤工期、補嘗停工和已采取材料（因變更了無法再利用而造成的材料損耗）等費用清單。甲方收到報告后兩天內(nèi)作出答復或協(xié)商調(diào)整。
4. 隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，驗收期為兩天，甲方不按時驗收，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。
5. 由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格，而影影響響工程質(zhì)量。其返工費用由甲方承擔，且工期順延。
6. 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
7. 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應在接到通知后＿＿天內(nèi)驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
八、裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題的協(xié)議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十一、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決；如協(xié)商調(diào)解不成時，雙方同意由＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會裁決。
甲方： 乙方：
裝飾工程合同書4
發(fā)包人（甲方）：________________________
住所：______________________電話：____________傳真：____________
委托代理人：________________________電話：____________傳真：____________
承包人（乙方）：________________________
住所：______________________電話：____________傳真：____________
法定代表人：________________________電話：____________
本工程設計人：________________________電話：____________
施工隊負責人：________________________電話：____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2、工程地點：__________________________________。
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
（1）承包人包工、包料；
�。�2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；
�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料。
�。ǜ郊唇�(jīng)雙方當事人簽字確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。）
第二條施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
�。�1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
（2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條甲方工作
1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
第五條關于工期
1.工程期限____________天，開工日期年____________月____________日，竣工日期年月日。
2.因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。
3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：
�。�1）遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰(zhàn)爭、等不可抗力的；
�。�2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更；
（3）因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地（�。﹨^(qū)的管理機構和隔壁鄰居的無理行為；
�。�4）經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費；
（5）經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條
關于材料供應和保管
1.任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對方當事人驗收簽字確認。
2.對一方提供的任何材料和設備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。
3.材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的'浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
第七條關于質(zhì)量和驗收
1.工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb50327-20xx）為質(zhì)量評定驗收標準。
2.甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù)；甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。
3.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質(zhì)量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。
4.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
5.驗收時，工程項目合格率達到____________%時（以上程價款比例為準），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。
6.乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
7.甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：__________________________________
____________________________________________________________________。
8.工程未驗收的，甲方不得先行使用。
第八條關于工程價款及結算
1.雙方約定按以下第____________種方式支付工程款：
�。�1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：
支付次數(shù)____________支付階段或時間____________支付金額
第一次______________________支付____________元；
第二次______________________支付____________元；
第三次______________________支付____________元；
第四次____________工程驗收后天工程總造價的5%，約____________元。
�。�2）其他支付方式：______________________。
2.雙方同意工程的結算方法按下列第____________種進行結算：
�。�1）固定價格，本工程總價款為____________元；
�。�2）單價不變，按實際數(shù)量加損耗率計算，但是總價不得超過____________元。
a.乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；
b.瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積；
c.實木地板面積為：實際面積+6%×實際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積；
d.木工衣柜類面積為：實際面積（平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按1平方米計算）；
e.其他按項項目按項計算；
f.其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積；
g.估價項目測量后再具體報價；
h.經(jīng)甲方同意代購的項目按預算內(nèi)造價購買，經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。
3.特別費用的約定：
�。�1）施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
�。�2）施工過程中，因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負責。
�。�3）合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納；已經(jīng)列明稅費的，由乙方負責繳交。
�。�4）物業(yè)管理機構收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4.乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5.工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議，即
視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條工程預算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
第十條責任與罰則
1.施工調(diào)度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2.因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________的違約金。
3.因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
5.未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。
6.因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的，可提交人民法院訴訟。
第十二條附則
1.本合同一式兩份，雙方個執(zhí)一份，同具法律效力。
2.本合同履行完成后自動終止。
甲方（簽字）：________________________乙方公司（蓋章）：____________
現(xiàn)場代表（簽字）：___________________現(xiàn)場代表（簽字）：____________
證件名稱：______________________證件名稱：______________________
頒發(fā)機構：______________________頒發(fā)機構：______________________
證件號碼：______________________證件號碼：______________________
__________年____月____日___________年____月___
裝飾工程合同書5
合同編號:____________
簽訂日期:________________
甲方（委托人）：_________ 代表人：_________
乙方（被委托人）：_______ 代表人：_________
一、裝飾施工項目：
1、裝飾施工地點：
______區(qū)（縣）______路（村）_____弄（巷）______號_____樓_____室。
2、房屋結構：_________________ 。
3、裝飾施工內(nèi)容及要求：（詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準，見附表一）。
二、工程期限及保修期：
1、工期_______天：（日歷）
自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。
2、工程保修期：______月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起，由乙方開具工程保修單。
三、工程造價及付款方式：
工程總造價：（大寫）_________（小寫）_______元
其中：設計費________元，人工費_______元，材料費_______元。
合同生效時，甲方支付總價款的______%，計_____元，其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付：
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
余款：______元，工程驗收后一次付清。
雙方款項往來，均應出具發(fā)票（或正式收據(jù)）。
四、材料、設備的供應
1、甲方提供的.材料、設備（見附表二）
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場。
甲方提供的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收簽字，并由乙方負責保管，由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料、設備（見附表一）
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、計量標準相符，并提交購貨發(fā)票，經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異應禁止使用，如已作用，對工程造成的損失由乙方負責。
裝飾工程合同書6
甲方：（以下簡稱甲方） 安新縣宏山鞋服有限公司
乙方：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱： 安新縣宏山鞋服有限公司辦公樓裝飾工程
2、 工程地點：河北省保定市安新縣宏山鞋服有限公司院內(nèi)
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概況：建筑面積 平方米。
二、 工程裝修內(nèi)容： 負一層餐廳 。
三、 工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù)；
工程造價為：￥元。( )
四、 合同工期
1、開工日期：年 月日〃竣工日期 年月 日〃合同工期總日歷天數(shù)天。
2、乙方應當按照合同約定的開工日期開工。乙方不能按時開工〃應在合同約定的開工日期前7天內(nèi)〃以書面形式向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方應當在接到延期開工申請后的24小時內(nèi)以書面形式答復乙方。甲方在接到延期開工申請后24小時內(nèi)不答復〃視為同意乙方要求〃工期相應順延。
3、 嚴格按甲方確認的進度計劃組織施工，接受甲方對進度的檢查、監(jiān)督，工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符時，乙方應按照甲方的要求提出改進措施，經(jīng)甲方確認后執(zhí)行。
4、甲方認為確有必要暫停施工時，以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方做出的處理意見后，以書面形式提出復工要求，甲方在24小時內(nèi)給予答復。甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復工要求后24小時內(nèi)未予答復，乙方可自行復工。因甲方原因造成停工的，工期相應順延，并追加價款；因乙方原因造成停工的，工期不予順延。
6、因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
�。�1）因施工場地不具備施工條件；
（2）甲方未按合同約定致使施工不能正常進行；
�。�3）一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累計超過8小時；
�。�4）因不可抗力造成的工期延誤。
7、乙方在上述第6款情況發(fā)生后7天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向甲方提出報告。甲方在收到報告后7天內(nèi)予以確認，逾期不予確認的`，視為同意順延工期。
8、乙方必須按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工，因甲方原因造成不能按期竣工的，乙方以書面形式寫出申請，經(jīng)甲方確認后，工期得以順延。因其他原因不能按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，乙方承擔一切責任。
五、 關于工程質(zhì)量和驗收的約定
1 、 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（JGJ73-91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》（GBJ300-88）等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 3 日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
六、 付款方式
1、合同簽定后，乙方施工人員及主材進場5天內(nèi)，甲方即付給乙方工程款總造價的 30% （注：看施工進度情況）
2、工程進展到骨架、板材基層施工完成時，甲方再付給乙方工程款總造價的30 %，
3、工程竣工后5天內(nèi)，甲方再付給乙方工程款總造價的 30 %
4、 工程驗收合格，手續(xù)交接清交付甲方后5天內(nèi)，甲方再付給乙方工程總造價的7%
5、乙方剩余3%的工程款作為質(zhì)保金， 一年內(nèi)一次性付清，按合同執(zhí)行。
七、雙方責任
1、甲方：1.1甲方負責提供經(jīng)確認的施工圖紙、作法說明，并向乙方進行現(xiàn)場交底。在施工現(xiàn)場提供施工所需的水、電等；辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
1.2甲方負責合同履行，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
1.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線，古樹名木，綠地等不
受損壞，并承擔相應費用。
1.4協(xié)調(diào)相關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
2、 乙方：2.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底； 提供施工方案，提供與施工相關的圖集及資料，提供各種材料樣品、材質(zhì)單、合格證，經(jīng)甲方認定后再進場。簽訂合同后2天內(nèi)施工人員及主材進場，各工序就位，如果達不到甲方有權終止合同，責令施工方退場。
2.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務、解決由乙方負責的各項事宜。按施工日期編制出施工進度表。
2.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定嚴格按照圖紙或說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收編制工程結算。各道工序按裝飾工程施工圖設計說明施工，分部分項完成后，自檢合格報甲方檢查驗收合格后再進行下道工序。
2. 4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線。
2．5施工中未經(jīng)甲方同意，不得隨意拆改原建筑物結構及設備管線。施工過程中，施工方未含的消防、給排水、設備管線如需改動，乙方可配合完成，負責改動；甲方自購主材，乙方可協(xié)助安裝；以上費用由甲方承擔。
2. 6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。由乙方原因在造成的工期延誤，一天按工程總價 0.3% 扣留。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（ 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。）
3、 工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。 甲方單位名稱： 乙方單位名稱
（蓋公章） （蓋公章）
代理人： 代理人 :
簽訂日期： 年 月 日
裝飾工程合同書7
甲方：
乙方：
依照國家有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方承包給乙方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程項目：
2、工程地點：百隆購物
3、工程期限：自20xx年 月 日至20xx年 月 日完工。
4、工程價款：人民幣：元，大寫。
二、雙方責任
1、甲方及時辦理乙方向其申報的關于裝飾裝修的相關手續(xù)，并負責監(jiān)督執(zhí)行。
2、甲方委托乙方設計效果圖、施工圖，經(jīng)甲方同意后，再進行施工制作。
3、乙方應按雙方約定的`尺寸、材料、質(zhì)量要求制作，確保運輸中安全，安裝到位。
4、乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)范，安全施工、防火、防盜、防傷亡，如果因乙方管理不善造成的其它損失，均由乙方負責。
5、乙方應在甲方按合同付款后在規(guī)定的期限內(nèi)制作完成。延誤一天扣除工程款的3。
6、在工程進行中，如果甲方再進行圖紙設計修改，所造成損失由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、開工15日內(nèi)，甲方向乙方首次支付工程總造價的35% 人民幣 。大寫： 。
2、乙方制作安裝完成后,甲方驗收合格,支付乙方支付工程總造價的60%。人民幣。大寫：。
3、甲方將剩余工程款的5%作為質(zhì)量保證金，保修期滿一次結清。 人民幣 。大寫： 。
4、售后服務。裝修保修期一年，乙方須定期回訪，隨叫隨到，保證甲方正常使用，否則，甲方有權扣掉保證金。
四、其它事宜
1、未盡事宜雙方另行協(xié)商。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，附件一份。
3、本合同自簽章之日起生效，待施工完成驗收后自行解除。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同書8
甲方（委托單位）：
乙方（承建單位）：濟南世紀三強廣告有限公司
以上雙方就店面裝飾工程一事，經(jīng)過友好協(xié)商達成以下協(xié)議。
一、乙方工作范圍：
甲方委托乙方作為 店面裝飾工程商，負責甲方店面裝飾工程。
二、工程概況：
1．工程各稱：
2．工程地點：
3．工期：
4．XXX字的項目增加單追加工程款。
5．工程造價：元。
三、雙方責權
1．乙方負責按照甲方確認的設計圖紙完成店面裝飾工作。
2．店面裝飾期間的電費、場地管理費、由甲方承擔，甲方還需協(xié)助乙方辦理進場手續(xù)。
3．乙方在店面裝飾過程中派專業(yè)工作人員負責巡場維護，如在無外力情況下， 展臺倒塌，乙方應承擔一切損失。
4．甲方在施工過程中需要增加項目，需與乙方協(xié)商，簽定了工程追加項目單即可。但由此造成的工期延誤則由甲方承擔。
5．因商場客觀條件限制及不可抗拒的事件發(fā)生而導致乙方未能按原計劃完成施工，乙方不承擔責任，甲方不以此為由扣款。
6．甲方因不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付工程款，導致乙方不能按時開工或工期延誤，因此造成的'損失、后果由甲方自行承擔。
7．工程開工日期為合同簽定日期。
四、雙方違約責任：
1．甲方如未能按合同約定付乙方合同款，每遲1工作日，甲方將向乙方支付合同總價 1%的違約金。
2．乙方如未能按本合同規(guī)定的時間完成店面裝飾工作，每遲1工作日，乙方將向甲方支付合同總價1%的違約金。
五、驗收標準：
以甲方簽字確認的設計圖紙制作要求為驗收標準。
六、付款方式：
1．合同簽定后，甲方付給乙方工程總額%人民幣元。 （大寫 ）作為裝修材料預付款。
2．乙方完成店面裝飾后，甲方于工程結束第2天將總工程余款付清給乙方，即工程總額 %人民幣 元。（大寫 ）
七、本合同不因簽約當事人離職或變動而改變。在甲方未付清全部工程款之前，店面裝飾工程所有裝飾物品的所有權歸乙方所有。
八、未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等效力。
九、雙方如有異議，雙方協(xié)商解決。
十、合同附件：設計圖紙（效果圖、施工圖）
十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效，履約完畢后自動終止。
甲方：乙方：濟南世紀三強廣告有限公司
甲方代表人：乙方代表人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日期：日期：
裝飾工程合同書9
號：□□□□□□□□□□
發(fā)包方(以下簡稱甲方) ：
委托代理人(或甲方代表) ：住所地址：
聯(lián)系電話：承包方(以下簡稱乙方) ：
委托代理人(或乙方代表) ：聯(lián)系電話：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)，結合本市建筑裝飾裝修 的特點：
甲、 乙雙方在平等、 自愿的基礎上協(xié)商一致， 就乙方承包甲方的建筑、 住宅、 裝飾工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：
1.2 工程承包方式：雙方商定采取下列第(1)承包方式。
(1) 乙方包工、包全部材料、包質(zhì)量; (2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料;;
1.3 工程期限 20 天開工日期: 竣工日期: 年 年 月 月 日 日
1.4 合同價款：2 本合同工程總造價為(人民幣)_ 金額大寫：;_元 ;注：
1、 按照預算報價表上的材料品牌、產(chǎn)地、等級、規(guī)格、價格購買材料(若市場缺貨，以業(yè)主同意的高于同等材料代替)及預算報價的項目照圖施工。
2、 在施工過程中，預算項目可能存在增減或變更，增項以預算單價計增，減項 以原預算單項全減;若原預算無此增項，由乙方提出書面報價，經(jīng)甲方審核定價，并 以此為結算依據(jù);但無論任何情況下，均不得以任何理由為借口，拒絕或拖延工程進度。
第二條 工程設計及相關資料
1、公司裝飾設計書
2、預算報價書
3、裝飾工程安全施工協(xié)議書
第三條 甲方工作
3.1委派____________________為甲方代表， 負責合同履行及與乙方洽談，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)或其它事宜，甲方其他成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽商;
3.2________開工前________天， 向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙進行現(xiàn)場交底，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。
(包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則)
3.3 負責無償提供水源、電源為乙方使用; 負責處理裝飾施工負責人與相關其他單位的協(xié)調(diào)工作。
3.4如確需原建筑物或設備、管線改動，甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)，并承擔相關費用。
3.5防工作。施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防。
第四條乙方工作
委派_____________ _____為乙方駐工地代表，負責合同履行。
4.1求組織施工，保質(zhì)、保量的按期完成施工任務，解決有關乙方責任的各項事宜。
4.2嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程(防火、安全、環(huán)境保護)規(guī)定。做好施工現(xiàn)場管理，施工現(xiàn)場應配備干粉滅火器。
4.3保護好原居室內(nèi)的家具和陳設， 保證居室內(nèi)上、 下水管道的原有暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(居民)的關系。
4.4保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場的清潔、保衛(wèi)及垃圾處理工作。
4.5工程竣工未移交甲方之前負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條工程變更工程項目及做法
如需變動，由甲、乙雙方應協(xié)商，并由甲、乙雙方簽定書面變 更單，結算時作為結算依據(jù)。
第六條 材料供應
6.1按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到指定地點，乙方驗收并辦理交接手續(xù);6.2按合同約定由乙方提供的材料、設備雙方共同驗收，不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用;如因乙方單方原因，未經(jīng)共同驗收使用不合格產(chǎn)品，對 工程造成損失的由乙方負責。
第七條 工期
7.1因下列原因造成工期延期，工期相應順延：
1) 工程量變化或設計變更; (注意：此條不適用本工程，即：不作為延期依據(jù))
2) 不可抗力4 3) 停水、停電或者甲方同意工期順延的其它情況。
7.2甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，乙方在工程條件具備時應同意，適當支付乙方趕工費并簽定工期變更協(xié)議。
7.3 7.4 7.5因甲方未按合同完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
因甲方未按期支付工程價款導致停工者，合同工期相應順延。
因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，其返工全部費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條 質(zhì)量標準
本工程施工質(zhì)量按下列第____(1)___項標準執(zhí)行：
(1)工程以施工圖紙、設計變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗收標準》為依據(jù)，質(zhì)量達到“優(yōu)質(zhì)樣板工程” 。
(2) 雙方約定：
備注：
1、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由相關質(zhì)監(jiān)部門對工程質(zhì)量予以認證，認證所需費用采取“誰提出誰墊付”的`原則。經(jīng)認證，工程質(zhì)量不符合合 同約定標準的，認證費用由有責任方承擔;工程質(zhì)量符合合同約定標準的，認證所需 費用由甲方承擔。
2、 工程質(zhì)量及進度不能達到甲方要求的， 甲方有權拒付工程款或責令停工，直至清退出場為止。
第九條 工程驗收、工程價款結算及保修
9.1甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，由施工方組織;甲方若不參加隱蔽工程和中間工程驗收者，乙方可自行驗收并記錄，甲方應予承認。
若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，工期順延，若復驗不合格，其驗收返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
9.2雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質(zhì)量驗收：
布線、給排水管、試壓、防水完成; 木作完工、墻地磚基本完工、油漆施工前; 油漆及乳膠漆完工; 全部完工;
1) 、水電及隱蔽工程驗收
2) 、基礎工程驗收
3) 、漆類工程驗收
4) 、竣工驗收乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
單項全部驗收合格后，仍需對整體工程進行驗收。
9.3工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方至接到通知后三天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收時，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。
9.4工程竣工驗收后，乙方應提交工程結算單及有關竣工及結算資料給甲方，甲方至接到上述資料三天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在一周內(nèi)結清尾款。
9.5本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為貳年(其中：質(zhì)保金滿壹年后退還) 。驗收合格簽字并按合同結清工程尾款后，由施工方簽定工程保修承諾(見 附件二工程保修承諾書)
9.6驗收不合格，乙方負責返工及全部費用。
9.7因甲方購買材料未達到國家標準而出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，乙方負責返工，甲方負責全部費用。
第十條 安全生產(chǎn)及防火
10.1乙方提供的施工圖或做法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范， 主要包括電氣線路、 管道、自來水和其它線路管道暢通、 合格。
10.2乙方在施工期內(nèi)應嚴格遵守《建筑安裝工人安全技術規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》 ，注意施工安全。
6 10.3此合同總價中，已包含施工現(xiàn)場人身意外保險費用，施工方必須為現(xiàn)場買購集體意外保險。10.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、 消防條例， 導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第十一條 工程價款支付方式
1、合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：支付次數(shù) 第一次 第二次 第三次 支付時間 水電材料進場 木作、泥工完工、漆作前期材料進場全部完工，雙方驗收合格(扣質(zhì)保金 5%) 支付金額 占總金額的% 40% 30% 25%
第十二條 違約責任
12.1甲、 乙雙方當事人中的任何一方， 因未履行合同的約定或違反國家法 律、法規(guī)，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任。
12.2甲、乙 因單方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方承擔由此造成對方的經(jīng)濟損失。
12.3本合同生效后甲乙雙方應認真履行合同所規(guī)定的各項條款， 不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款 10%的違約金，并承擔因此造成的 經(jīng)濟損失。
甲方責任：
1、未辦理任何手續(xù)，乙方有權拒絕改造原有建筑受力/外結構及設備管線，甲方強行要求乙方改造原有建筑結構及設備管線，由此導致的損失或事故 (包括罰款) 由甲方負全責并承擔響應責任。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料7 以及由甲方引起的其它原因等，工期得予以順延。
3、未經(jīng)驗收，甲方不得提前使用。
4、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項，每逾期一天，按未付款額的_5_%支付違約金。
乙方責任：
1、妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和其它物品，如有故意或意外損壞，需照價賠賞。
2、未經(jīng)甲方授權或同意，乙方擅自改造原有結構及設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
3、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，乙方負責返工及其相關費用，工期不得順延。
4、 由乙方原因致使工期延誤， 每延誤一天向?qū)Ψ街Ц豆こ炭們r款的 3%違約金。
第十三條 爭議解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第__(1)__種方式解決：
1、向 _重慶市____仲裁委員會申請仲裁。
人民法院起訴。
2、向_____________________________________________
第十四條幾項具體規(guī)定
14.1因工程而產(chǎn)生的施工垃圾， 由乙方負責每天運出施工現(xiàn)場， 并負責將垃圾運到小區(qū)指定的地點;
14.2保管。施工期內(nèi)，甲方將進戶門施工鑰匙_壹_把交給乙方代表 張林 負責14.3乙方按合同約定和規(guī)范施工，工程質(zhì)量達到“優(yōu)質(zhì)樣板工程” 。
第十五條 附則
15.1本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字(蓋章)生效
15.2本合同簽定之日起生効，工程竣工結算完畢后自動失效(保修待保修期滿才自動失效) ;
15.3 合同附件：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;附件一：裝飾工程安全施工協(xié)議
附件二：
工程質(zhì)保承諾書第十六條其它約定條款______________________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ______________________________________________ _
甲 方：_________________委托代理人：____________法定代表人______________：
乙方：______________________________委托代理人：______________________：
年月日年月日
裝飾工程合同書10
裝飾工程名稱：
建設單位（甲方）：
施工單位（乙方）：
蘇州市經(jīng)濟貿(mào)易委員會制定
蘇州市工商行政管理局 監(jiān)制
蘇州市室內(nèi)裝飾工程合同
甲方（委托人）：乙方（被委托人）：
一、 裝飾施工項目：
1、裝飾施工地點：
2、房屋結構：
3、裝飾施工內(nèi)容及要求：（詳見報價單，并以報價單為準）。
二、工程期限及保修期：
1、工期：天。因天氣變化造成施工難度，影響施工進度，工期順延。
自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、工程保修期：月。保修期：月。保修期自本工程竣工驗收合格之日
起，由乙方開具工程保修單。
3、在工程保修期內(nèi)，如甲方人為造成損壞，要求乙方維修，甲方應全額付給乙方材料費及人工維修費。
三、工程造價及付款方式：
工程總造價：（大寫） （小寫） 元。
合同生效時，甲方支付總造價的 20 %，其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付：水電工完，瓦工材料進場施工之前，支付總價款的35 %，瓦工結束，木工材料進場施工之前，支付總價款的40 %，余款：5%，于工程驗收合格后付清。雙方款項往來，均應出具正式收據(jù)。
四、材料、設備的供應
1、甲方提供的材料、設備：
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按施
工進度計劃及時供應到現(xiàn)場。
2、乙方采購的材料、設備：
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、計量標準相符，經(jīng)由甲方簽字認可后再行使用。乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
3、 甲、乙雙方采購的材料，必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的室內(nèi)裝飾材料有害物質(zhì)限量強制性國家標準。
五、施工前準備細則
1、甲方
�、� 開工前，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明1份，并向乙方進行現(xiàn)場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的`障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
⑵ 向乙方提供施工需用的水、電等必備設施，并說明使用注意事項。
�、� 施工中使用公用部位操作，由甲方負責協(xié)調(diào)鄰里關系，保證乙方正常施工。⑷ 如需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。⑸ 協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。⑹ 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，需征得乙方同意并應支付趕工費，待簽訂工期變更協(xié)議、確定趕工費后再行趕工。
�、� 甲方代表對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需甲方代表與乙方代表接觸。
2、乙方
⑴ 組織施工圖紙或工藝質(zhì)量的現(xiàn)場交底，擬定施工方案、進度計劃，交甲方審定并簽字認可。
�、� 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。⑶ 乙方委派： 為駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，協(xié)調(diào)由乙方負責的各項事宜。
六、施工安全與防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
2、乙方在施工期間內(nèi)應嚴格遵守1993年7月29日發(fā)布的中華人民共和國行業(yè)標準《室
內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，注意施工安全。
3、由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔責任并承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
七、工程施工變更
1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯(lián)系，簽訂變更單后方能進行該項目施工，所引起增減費用，可在工程第三批付款時，一并結清。如需減項不可超過總價的5%。
八、工程質(zhì)量、驗收及結算
1、工程質(zhì)量按1997月3日發(fā)布的中華人民共和國行業(yè)標準《家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》以施工圖紙、工藝質(zhì)量說明，設計變更的內(nèi)容為合格標準依據(jù)。
2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
3、工程竣工驗收，乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收，
驗收合格辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能阻止驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
4、工程竣工結算，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料5
天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內(nèi)結清尾款。
九、違約責任
1、甲方責任
�、� 未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲
方引起的其他原因等，除工程日期得予順延外，還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程造價的1‰。
⑵ 由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示
使用的而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
�、� 工程未經(jīng)驗收，提前使用，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，自己承擔責任。
�、� 甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付違約金。
�、� 甲方未辦理任何手續(xù)，要求乙方拆改原有建筑物及設備管線，乙方有權拒絕施工。
2、乙方責任
�、� 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權要求限期無償修理或返工，造成損失由乙方負責。
�、� 由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的1‰支付違約金。
⑶ 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場陳設和其他物品，如有損失，應視情況予以賠償。
�、� 未經(jīng)甲方同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責。
3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預算總價的20%的違約金，并承擔由此造成的其他經(jīng)濟損失。
十、爭議或糾紛的處理
1、本合同履行期間上方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，
上方可采取協(xié)商解決或請裝飾市場管理辦公室及有關部門進行調(diào)解。
2、雙方協(xié)議或調(diào)解不成時，雙方同意由同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可以向人民法院起訴）。
十一、附則
1、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。
2、本合同甲乙雙方簽字后，即可生效。
十二、其他約定
1除甲方不能按時付款外，乙方不得停工。
2乙方施工期間，水電費由甲方自理。
3嚴格按照報價表中所列項目施工。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
代表人： 法定代表人：
單位地址：單位地址：
年 月 日年 月日
裝飾工程合同書11
發(fā)包人編號：
承包人編號：
備案編號：
鑒證編號：
發(fā)包人：
承包人：
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1.1工程地點：
1.2工程內(nèi)容：房屋間數(shù) 室 廳;總建筑面積 平方米。
1.3承包范圍： 1.4承包方式：雙方商定采取下列第 種承包方式：
(1)承包人包工包全部材料;
(2)承包人包工包部分材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
1.5 開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
總日歷工期(包括法定節(jié)假日)： 日
第2條 合同價款與支付
2.1合同價款
金額(人民幣大寫)：￥：
2.2合同價款采用方式
雙方商定本合同價款采用第 種方式確定。
(1)采用固定價格。固定價格加 %包干風險系數(shù)計算。包干風險包括 (2)采用可調(diào)價格，按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算。
(3)成本加酬金
2.3工程預付款
合同生效后，發(fā)包人向承包人預付工程款 %即人民幣(大寫) 預付款扣回的時間、比例：
2.4工程款(進度款)支付
(1)工程款支付方式：
(2)工程款支付金額和時間： 工程變更調(diào)整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款(進度款)同期調(diào)整支付。
發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任。
第3條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：
(1)發(fā)包人自行提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。
(2)由承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(費用包含在合同價款內(nèi))。
第4條 發(fā)包人工作
4.1指派 為發(fā)包人駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度、材料進場進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
4.2裝飾裝修工程開工前，負責向物業(yè)或者房屋管理機構辦理申報登記，并應當與物業(yè)管理單位簽訂裝飾裝修管理服務協(xié)議，主動接受監(jiān)督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結構或設備管線(水、電、暖氣、煤氣管道)，負責到有關部門辦理審批手續(xù)。
4.3向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項。負責協(xié)調(diào)與周圍的鄰里關系。
4.4負責清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
4.5開工前應確認施工圖紙或作法說明，并向承包人進行現(xiàn)場交底。
4.6負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，如無能力處理也可委托承包人處理，承擔相應的費用。
第5條 承包人工作
5.1指派 為承包人駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務。
5.2嚴格按照圖紙或作法說明及質(zhì)量標準進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。參加竣工驗收，編制工程結算。
5.3嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
5.4未經(jīng)發(fā)包人同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
5.5工程竣工未移交發(fā)包人之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
5.6保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
第6條 材料供應
6.1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
6.2由發(fā)包人供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由發(fā)包方承擔。
6.3凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規(guī)范和樣品要求采購工程需要的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負責。
第7條 安全生產(chǎn)和防火
7.1發(fā)包人提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。
7.2發(fā)包人提供確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防規(guī)定和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，發(fā)包人應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.3承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規(guī)程，按照規(guī)定采取必要的`安全防護和消防措施，不得擅自動用明火和進行焊接作業(yè)，保證作業(yè)人員和周圍住房及財產(chǎn)的安全。
7.4由于承包人在裝飾裝修設計和施工過程中違反消防法及有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第8條 工程質(zhì)量及驗收
8.1雙方約定本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定 標準(可選擇優(yōu)良或合格)。
8.2優(yōu)良工程等級增加的經(jīng)濟支出 8.3本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及國家制定的現(xiàn)行裝飾裝修施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
8.4發(fā)承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續(xù)。發(fā)包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發(fā)包人應予承認。
8.5工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人自接到驗收通知兩日內(nèi)應組織驗收，并辦理驗收和移交手續(xù)。
8.6裝飾裝修工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，應當向發(fā)包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第9條 工程變更
9.1發(fā)包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時辦理變更洽商簽證，方能進行該項目施工并以此為依據(jù)相應變更價款及工期。
9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經(jīng)發(fā)包人批準。
第10條 竣工結算
10.1工程竣工合格后，承包人應及時向發(fā)包人提出工程竣工結算報告，辦理竣工結算。發(fā)包人接到竣工資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意。
10.2工程結算報告經(jīng)發(fā)包人批準后，雙方簽字，三日內(nèi)由發(fā)包人向承包人結清工程尾款。無正當理由不辦理結算，應承擔違約責任。
第11條 工程保修
11.1驗收合格后，承包人應當出具住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書。
第12條 違約責任
12.1由于發(fā)包人原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發(fā)包人支付給承包人 元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的
支付滯納金。
12.2由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發(fā)包人 元違約金。
工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，扣除工程總價的 %。
12.3承包人應妥善保護發(fā)包人提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
12.4未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。
12.5承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。
12.6未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用，造成損失由發(fā)包人負責。
12.7因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
12.8雙方約定其它違約責任：
第13條 爭議的解決方式
13.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：
(一)提交大連仲裁委員會仲裁;
(二)依法向工程所在地人民法院起訴。
第14條 不可抗力
14.1雙方關于不可抗力的約定：
第15條 保險
第16條
本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存一份。雙方約定合同副本份數(shù)：
第17條
合同備案、鑒證
合同備案、鑒證：(現(xiàn)場簽字)
發(fā)包方：
法定代表人：
身份證號：
承包方：
法定代表人：
身份證號：
第18條
合同日期
裝飾工程合同書12
甲方:
乙方:
本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝任務(包工包料) 為明確雙方權利和義務，結合裝修工程的具體情況，雙方達成如 下協(xié)議：
一、工程概況
工程地點：
房屋結構：
1、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式：
(1) 乙方包工、包料(乙方提供裝修材料明細表);
(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料
2、工程總造價和工程內(nèi)容:，設計費元，管理費_____________元，稅金________元，工程內(nèi)容見工程預算清單、施工圖。
3、工程施工安裝內(nèi)容及施工安裝費用以本工程報價單為準。增加項目經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后，簽字生效，另行計費。
4、工期：雙方商定本工程工期為，按時按質(zhì)完成全部施工及安裝任務，即簽定開工報告之日起。
二、甲方工作
1、對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
2、甲方向乙方提供施工所需的水、電。
3、甲方在開工前到物業(yè)辦理好一切裝修手續(xù)。
三、乙方工作
1、指派工地施工監(jiān)理，按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成施工任務。
2、按照國家建設部有關規(guī)定進行操作，做好防火工作。
3、按照施工圖紙進行施工。
4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
四、關于工程款結算的'約定
1、簽訂施工合同當日付整。
2、工程進場木工完工付整。
3、工程驗收后全部結清計元尾款。
五、關于材料的約定
1、乙方根據(jù)圖紙的要求供應材料。
六、關于雙方責任的約定
1、甲方責任
A、不能按期付款而造成的損失由甲方承擔，工期相應順延。
B、因甲方原因變更設計造成材料、人工浪費，損失由甲方承擔，工期相應順延。
C、因甲方原因(乙方違約除外)終止合同而工程量未過半，乙方應收取實際工程款。
2、乙方責任
A、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔。
B、在施工中違反操作規(guī)則造成人員傷害，責任由乙方自負。
C、由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用，由乙方負責在工程結算款中扣除。
D、其它未約定事項由雙方協(xié)商解決。
七、關于設計與施工及驗收的約定
1、乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)約見甲方審圖，經(jīng)甲方確認后簽字認可，乙方方可施工。
2、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙施工(安裝)。
3、在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，且工期不順延。
八、違約責任
按《合同法》有關規(guī)定。.
九、裝飾工程報價單，施工圖經(jīng)雙方協(xié)商，達成一致的其他具體問題協(xié)議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙各執(zhí)一份。
十一、本合同一經(jīng)雙方簽章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同書13
合同編號：
購貨單位：(以下簡稱甲方)供貨單位：(以下簡稱乙方)
為了增強甲乙雙方的責任感，加強經(jīng)濟核算，提高經(jīng)濟效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條材料品牌名稱
規(guī)格數(shù)量
單價交付時間
合計人民幣金額(大寫)
第二條產(chǎn)品的質(zhì)量標準，按下列第()項執(zhí)行：
(1)按國家標準執(zhí)行;
(2)無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執(zhí)行;
(3)無國家和部頒標準的，按企業(yè)標準執(zhí)行;
(4)沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執(zhí)行。產(chǎn)品標準名稱和編號
第三條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點
1.產(chǎn)品的交貨單位：
2.交貨方法，按下列第()項執(zhí)行：
1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點。重復訂單，____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點。
九、雙方的權利和義務：
1、如果供應的貨物行情有較大幅度的變化，經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場價格對供貨產(chǎn)品的價格做出必要的調(diào)整。協(xié)商不成，仍按原條款執(zhí)行。
2、如乙方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔責任。
3、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關的`手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關的國家、行業(yè)或企業(yè)標準，并隨貨附帶生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、化驗報告等手續(xù)。
4、甲方應在乙方所送的貨物到達后及時進行質(zhì)量檢測，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應承擔甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等)。
5、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，乙方應賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等)，此責任不因甲方已進行質(zhì)量監(jiān)測而免除。
6、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應賠償甲方違約金_________元。
7、雙方都應保守對方的商業(yè)機密。
十、補充協(xié)議：___________________________________.
十一、特別聲明條款：_____________________________.
十二、合同有效期：________年____月____日起至20________年____月____日止。
十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十四、合同簽訂地：
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶行：開戶行：
賬號：賬號：
日期：________年____月____日
裝飾工程合同書14
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現(xiàn)已審理終結。
原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預（結）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應視為雙方已結算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關于建設工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的'案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認，該案所涉法律關系中的權利、義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同書15
委托方：(簡稱甲方)____________
地址：____________
施工方：(簡稱乙方)：________
地址：________
茲有____________工程，經(jīng)雙方確定設計、預算，決定由乙方施工，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著相互協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定合同。
一、工程名稱：________________
二、工程地點：________________
三、工程造價：預算價(人民幣)
四、工程承建范圍：
所有項目以甲乙雙方確定的預算書中內(nèi)容為準。
承包形式：⑴包工包料⑵包工⑶部分包料⑷業(yè)主自購
五、付款方式：
1.合同簽定當天，甲方應支付乙方工程款人民幣___________;
2.乙方水電驗收后，甲方應付乙方工程款人民幣___________;
3.工程完成80%指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成，甲方應付乙方工程款人民幣________;
4.竣工驗收后____天內(nèi)，如無工程質(zhì)量遺留問題，甲方將本工程總造價的余額一次性支付給乙方。
5.工程款全部結清后，乙方向甲方開具收據(jù)為工程主要憑證。
六、工程期限：
1.雙方商定總工程為_____天(不含節(jié)假日)。開工日期為________年____月____日，竣工日期為________年____月____日。
2.對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期順延;
�、殴こ藤|(zhì)量變化或設計變更;
�、撇豢煽沽�;
�、羌追酵夤て陧樠拥钠渌闆r。
七、甲乙雙方職責：
甲方職責：
1.對乙方進行監(jiān)督管理;
2.對乙方的施工進度進行審核;
3.協(xié)助乙方安排施工場地;
4.負責辦理乙方進場前的報批，報建及工人進場的一切手續(xù);
5.按時支付乙方工程款，確保工程進度。
6.無償提供施工期間的水源、電源。
7.甲方在堅定合同時認可的設計方案，乙方在按設計方案正常施工或已施工完畢的項目，如甲方提出要更改或拆除重做，甲方應補償乙方施工人員每人每天80元，材料損失按市場實際價格由甲方補償購買。
乙方職責：
1.乙方提供設計，設計方案以及圖紙必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-)
2.必須嚴格按照執(zhí)行安全施工圖施工，確保工程質(zhì)量，按合同或補充協(xié)議所規(guī)定的`時間，如期完工，并保證正常使用。
3.施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成本合同工程。
4.嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
5.有責任做好材料、設備的采購、保管工作。
6.保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
7.參加工程驗收工作，準備驗收報告單。
8.嚴格按照雙方認可的合同附件《裝修預算》所約定的供材方式和內(nèi)容進行提供。
9. 提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的十種《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量》標準，和經(jīng)行政部門批準具有檢測資質(zhì)的專業(yè)檢測部門提供的檢測合格報告。
八、增減項目：
1.甲方要求減項的，應在材料進場前提出。否則應按實際情況補償乙方材料費用及材料搬運費用，并納入結算。
2.甲方要求增加的項目，應在進行此道工序一周前提出，并與乙方簽定項目追加單，工期相應順延。
3.增加項目造價累計超過1000元的，應納入二期工期款中支付。如已超過二期工程中支付日期，則應在簽字項目追加單____日內(nèi)支付，否則乙方可不做此增項。
4.如須更改設計圖紙的，提出一方應在進行此項施工五天前提出，并出具相應變更圖紙。
九、違約責任：
1.甲方未按時支付工程款，如經(jīng)乙方通知____日內(nèi)仍未付款。乙方可自行停工。同時甲方應賠償乙方人工損失，人工按80元工日計。工期順延。
2.乙方未按本合同或其附件規(guī)定的日期交工，每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民幣，并納入結算。
3.結算款的尾款必須嚴格按照付款方式支付，否則乙方將根據(jù)相關法律要求甲方履行。
4.施工過程中所有發(fā)生的安全事故以及造成的損失，均由乙方承擔，與甲方無關。
十、驗收及保修;
1.驗收日期以乙方向甲方提交書面申請____日期為準。
2. .在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收;
⑴材料驗收;
�、齐[蔽工程驗收;
�、强⒐を炇�;
3.工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后____日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，簽署保修單，提交水電改造圖。
4.雙方進竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全與清潔。
5.雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格。此造成的損失由甲方承擔。
6.保修范圍為：乙方施工過程由于手工，用材不合規(guī)范，造成甲方使用不便及損壞的，屬保修范圍。
7.保修期為兩年：
十一、其他說明：
1.所有圖紙必須經(jīng)甲乙雙方簽字確認后可用作施工，甲乙雙方不得隨意更改。
2.所謂不可抗力，是指不能預見、不能克服的客觀情況，包括自然界的原因引起的不可抗力(如風暴、地震等)和社會原因造成的不可抗力(如動亂、戰(zhàn)爭等)。
3.合同一式兩份，甲乙雙方個執(zhí)一份，具同等法律效力，經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。如有未盡事宜，甲乙雙方可進行協(xié)商另定補充協(xié)議作為合同之附件。
4.本合同履行完畢后自動終止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
【裝飾工程合同書】相關文章：
裝飾工程合同書08-30
最新的裝飾工程合同書07-29
裝飾裝修工程合同書08-09
裝修裝飾工程合同書07-27
方圓裝飾工程合同書12-17
建筑裝飾工程合同書03-14
裝飾工程合同書新02-09
裝飾裝修工程合同書07-29
裝飾工程施工合同書09-24