加工承攬合同

時間：2024-06-16 03:14:13 合同大全我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關推薦

模板加工承攬合同

　　隨著法律知識的普及，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的模板加工承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

模板加工承攬合同

模板加工承攬合同1

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承攬方）：

　　經甲乙雙方友好協商，依據我國《合同法》的有關規(guī)定以及其他相關法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下：

　　一、采購產品情況：

　　1、品名____________，規(guī)格____________，數量____________，單價____________；

　　2、品名____________，規(guī)格____________，數量____________，單價____________；

　　3、品名____________，規(guī)格____________，數量____________，單價____________；

　　……

　　總金額（含稅價）：人民幣________________________元整（小寫_______________________）。

　　二、樣品約定時間：

　　自本合同生效之日其______個工作日內，乙方負責按甲方要求制作__________樣品，經甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

　　三、交貨時間、地點及運費：

　　合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨（具體數量雙方那個協商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認）。

　　四、質量要求及技術標準：

　　按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標說明：

　　按國家興行業(yè)標準。

　　五、驗收標準、方法及期限：

　　以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發(fā)現貨物的品種、面料、數量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應與收到貨物后_______個工作日內以書面形式通知乙方；經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

　　六、包裝要求及費用負擔：

　　乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝，費用由乙方承擔。

　　七、結算方式和期限：

　　合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內甲方支付總價款______%作為預付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

　　收款人：

　　開戶行：

　　賬號：

　　最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內，甲方一次性支付其余貨款。

　　八、違約責任：

　　1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的'，由甲方承擔責任。

　　3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。

　　九、合同爭議的解決方式：

　　本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決；協調或者調解不成的，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。

　　甲方：

　　地址：

　　電話：

　　代理人：

　　________年___月___日

　　乙方：

　　地址：

　　電話：

　　代理人：

　　________年___月___日

模板加工承攬合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：

　　甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

　　第二條：質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：

　　1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執(zhí)行。

　�。�1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

　�。�2）合格模具定義：

　�、倌＞弑仨毞辖浖追酱_認后的模具結構圖；

　�、谀＞弑仨毶a出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

　�、勰＞邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。

　　2、驗收方法（標準）：

　�、侔醇追降膱D紙和技術要求執(zhí)行。

　�、谀＞呓Y構必須符合模具結構圖紙。

　　3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

　　第三條：原材料來源

　　1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

　　第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

　　1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

　　2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

　　3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

　　4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

　　第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

　　貨款結算時間及方法：_____________________。

　　付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

　　第六條：技術資料提供及保管：

　　1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

　　2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執(zhí)行。

　　第七條：質量異議/違約責任：

　　1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。

　　3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執(zhí)行。

　　第八條：其他：

　　1、本合同約定的'模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

　　2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

　　3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》i中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行。

　　4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。

　　5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。

　　6、本合同委托項目，乙方不得轉發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

　　第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

　　第十條：合同生效、附件

　　2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

　　4、本合同附件資料具有同等法律效力。

　　第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十二條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

模板加工承攬合同3

　　承攬方：

　　地址：

　　電話：

　　定作方：

　　地址：

　　電話：

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量

　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條轉包

　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　　（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

　�。�2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的.價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：

　　代表人：

　　______年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　______年____月____日

模板加工承攬合同4

　　承攬方：________

　　地址：________ 電話：________

　　法定代表人：________ 職務：________

　　定作方：________

　　地址：________ 電話：________

　　法定代表人：________ 職務：________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計算：________承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的.，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(1%～3%)或酬金總額的____%(2%～6%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(1%～3%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(2%～6%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：________

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自 ________年 ________月_____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________________

　　代表人：________________________________