- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
（精選）加工承攬合同15篇
隨著人們對法律的了解日益加深，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編收集整理的加工承攬合同，希望對大家有所幫助。
加工承攬合同1
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的`原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同2
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：_______年_______月_______日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額（大寫）：
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第二條定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的.，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣____委員會_____；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：鑒（公）證機關(guān)（章）
賬號：
賬號：
經(jīng)辦人：
編碼：
編碼：
監(jiān)制部門：
印制單位：
加工承攬合同3
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物｜規(guī)格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計
合計人民幣金額（大寫）：
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料｜規(guī)格｜計量
數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額
名稱｜型號｜單位
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復。
第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的'結(jié)算方式及期限：
第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項：
定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：
定作人（章）：承攬人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關(guān)（章）
賬號：賬號：經(jīng)辦人：
郵政編碼：郵政編碼：年月日
監(jiān)制部門：印制單位：
加工承攬合同4
甲方：_______________有限公司
法定代理人：_____________
乙方：___________有限公司
法定代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的`委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
加工承攬合同5
合同編號：________________
發(fā)包方：________________縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方：________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____________》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。最終標的以________縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣________元)計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條：加工制作與安裝的'要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高_________ ________年________月________日前全部交貨。
�、�、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、�、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書架安裝及驗收與售后服務(wù)
�、佟⒁曳綄χ谱鞯臅苓M行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標準和技術(shù)要求驗收);
�、�、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第五條：結(jié)算方式、期限及安裝費用
�、佟⒓�、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預(yù)付款。
�、�、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯说念~0%價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第六條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
�、�、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付‰的違約金。
第七條：乙方違約責任
�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
�、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
�、�、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交________委員會________;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章)：________________承包方(全稱)(蓋章)：________________
法定代表人：________________法定代表人：________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
經(jīng)辦人：________________經(jīng)辦人：________________
單位地址：________________單位地址：________________
開戶銀行：________________開戶銀行：________________
賬號：________________賬號：________________
電話：________________電話：________________
傳真：________________傳真：________________
郵政編碼：________________郵政編碼：________________
_______年_______月_______日
加工承攬合同6
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規(guī)格：________________________
單位：________________________
數(shù)量：________________________
備注：________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求
(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作人;定作人應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3.定作人應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)
第五條價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條其他
________________________________________________________________________
(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，承攬人不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還，等等。)
第十二條承攬人的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負者修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，應(yīng)當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的'，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時，定作人還應(yīng)補償不足部分，如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份，交________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日訂
加工承攬合同7
甲方(加工方)：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。
第1條 加工地材名稱及單價
地材名稱單位單價(元/t)備注
利用路基挖方料自行開采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工為綜合包干單價，單價內(nèi)含人工費、材料費、場內(nèi)裝車費、場內(nèi)運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設(shè)備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第2條 原材料提供方式
甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。
第3條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關(guān)質(zhì)量標準，相關(guān)標準由甲方提供。
第4條 加工砂石料數(shù)量
本工程預(yù)計加工砂石料數(shù)量合計為 萬噸，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應(yīng)按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。
第5條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式
5.1 每月 日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設(shè)部進行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據(jù)。
5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質(zhì)量保證金，保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內(nèi)不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到后 日內(nèi)無答復即視為同意扣除。
第6條 甲方權(quán)利義務(wù)
6.1 指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
6.2 若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項下的`全部或部分加工承攬任務(wù)，或終止與乙方的合同關(guān)系。
6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。
6.4 負責交納資源稅。
6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。
6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用，甲方提供地磅進行驗收。
第7條 乙方權(quán)利和義務(wù)
7.1 在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、設(shè)備等進行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關(guān)事項。
7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設(shè)備。
7.3 自行修建砂石料加工場及相關(guān)臨時住房，并承擔相應(yīng)費用。
7.4 上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。
7.5 乙方在開采、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關(guān)環(huán)保、水保的相關(guān)事項應(yīng)當按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。
7.6 在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在開采及生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標志，做好砂石開采、生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)定，確保安全生產(chǎn)，對因?qū)嵤┍竞贤l(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或?qū)ν獬袚r償責任，甲方有權(quán)向乙方追償。
第8條 違約責任
8.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付砂石料，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方承擔。
8.2 乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產(chǎn)量總價的 %向甲方支付違約金。
8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設(shè)使用，乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則，乙方承擔 萬元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同。
8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
8.5 乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔。
第9條 履約保證
乙方采取方式 提供履約保證。
方式一：提供履約保證金 萬元;
方式二：以開采區(qū)機械設(shè)備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權(quán)根據(jù)合同約定，在乙方出現(xiàn)違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內(nèi)，甲方應(yīng)將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
第10條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權(quán)限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第11條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第12條 附則
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。
簽署時間： 年 月 日
甲方(蓋章)：
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
乙方(蓋章)：
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
加工承攬合同8
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方因_______需求，租用乙方演出器材設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條承攬甲方活動的項目
1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作；
3、活動所需設(shè)備和物品的運輸、裝卸；
4、活動現(xiàn)場的錄像。
第二條租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱：__________。
租賃用途：____________。
使用時間：_____年____月____日。
安裝時間：_____年____月____日____時。
安裝地點：___________________。
拆卸時間：_____年____月____日____時。
第三條租賃設(shè)備的運輸與操作
租賃設(shè)備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔。
第四條租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi)，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù)，乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標準保質(zhì)保量完成。
2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時間，合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費用自負)，確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。
4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發(fā)生事故，由甲方負責。
第五條安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
第六條合同金額及付款方式
1、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。
2、合同簽訂當日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。余額演出_______個工作日結(jié)清。
第七條雙方責任
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔相應(yīng)的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的.停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔相應(yīng)的損失費用。
3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細表及節(jié)目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動，應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條其他
1、對本合同內(nèi)容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
加工承攬合同9
承攬方(甲方)：_____________
定作方(乙方)：_____________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱：_____________
型號：_____________
規(guī)格：_____________
質(zhì)量要求：_____________
計量單位：_____________
數(shù)量：_____________
加工費：_____________
單位總價：_____________
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
________
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
______。
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱：_____________
型號：_____________
規(guī)格：_____________
質(zhì)量要求：_____________
計量單位：_____________
數(shù)量：_____________
單價：_____________
總價：_____________
圖紙、技：_____________
術(shù)資料及：_____________
交付時間：_____________
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：_____________
交付時間：_____________
交付地點：_____________
交付數(shù)量：_____________
包裝要求：_____________
檢驗方法：_____________
運輸方法：_____________
運費承擔：____
第六條加工費結(jié)算辦法與時間_________。
第七條乙方
應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：____
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：____
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的`簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_____________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：____
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________
法定代表人(簽字)：_____________法定代表人(簽字)：_____________
地址：_____________地址：_____________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
加工承攬合同10
合同編號：
發(fā)包方：永寧縣教育體育局?（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(yù)（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ，規(guī)格型號：高xx年 月 日前全部交貨。
�、凇⒔回浀攸c：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、�、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的書架進行安裝；
�、�、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標準和技術(shù)要求驗收）；
�、�、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題， 年內(nèi)免費進行保修，超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費；
�、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費用
�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預(yù)付款。
�、�、乙方交貨后 5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的'60％。
�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。
④、剩余的合同標的額 0％價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
�、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲿芷陂g隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；
�、凇⒓追轿窗春贤�(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
�、佟⒁曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；
�、�、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條：附則
�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、�、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
年月日
加工承攬合同11
委托方(甲方)：_____________
承接方(乙方)：_____________
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設(shè)計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設(shè)計標準為：______________________________________________，乙方在設(shè)計完成后，需經(jīng)甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計成果
第五條設(shè)計費用及支付方法
5.1甲方應(yīng)支付本合同項目的設(shè)計費為________元人民幣(大寫)。
5.2支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設(shè)計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任
6.1甲方責任
6.1.1甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。
6.2乙方責任
6.2.1乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計文件。
6.2.2乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設(shè)計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設(shè)計費金額相等。
6.2.3由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的.設(shè)計文件交付時間，每延誤一天，應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的百分之一。
6.2.4合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應(yīng)雙倍返還定金，還應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
6.2.5乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自____年____月____日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：_____________
乙方簽字：_____________
時間：_____________
加工承攬合同12
甲方：
乙方：
一、標的、數(shù)量、價款
二、乙方負責設(shè)計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點：交貨地點為。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔：運輸費用由乙方負責。
六、付款方式：合同簽訂后，預(yù)付合同總額的30%，貨到5天內(nèi)付合同總額的60%，余款完工10日內(nèi)付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔3‰滯納金。
七、電力塔制作安裝工期為20天。
八、本塔可抗臺風、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題，如出質(zhì)量問題乙方承擔甲方因此造成的.經(jīng)濟損失，不可抗力的自然災(zāi)害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達不成協(xié)議時，原合同不得變更。
十、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十一、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔10%-30%違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工，安裝人員需在甲方支取費用時，心須持廠內(nèi)財務(wù)科證明信，否則甲方承擔責任。
十三、其它未盡事宜。
本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：
乙方：
____年____月____日：
加工承攬合同13
甲方：__________
乙方：__________
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
項目名稱及內(nèi)容_________________________
計量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的'時間、辦法及保密要求：
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法：__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應(yīng)由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：
第八條結(jié)算方式及期限：
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：
第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。
按下列第______種方式解決：
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同14
委托方：_______紡織器材廠（甲方）
承攬方：_______電鍍廠（乙方）
1．加工的'項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價（___元）總價（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。
2．質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結(jié)算方式：
xxxx。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：_______紡織器材廠 乙方：_______電鍍廠
法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______
地址：_______ 地址：_______
銀行帳號：_______ 銀行帳號：______
______年_______月_______日
加工承攬合同15
乙方：_________
甲方：_________
甲方委托乙方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求：________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1.用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2.用甲方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知甲方;甲方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3.甲方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的，以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條乙方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付定作物或完成工作的'數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應(yīng)當向甲方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應(yīng)當償付甲方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償乙方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份，交_________(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
_________年____月____日
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同12-10
承攬加工合同11-12
(精選)加工承攬合同07-17
加工承攬合同07-18
承攬加工合同09-10
加工承攬合同07-15
加工承攬合同07-21
【熱】承攬加工合同10-17
承攬加工合同【熱】10-17
【熱】加工承攬合同01-07