- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同【大全15篇】
在不斷進步的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的加工承攬合同，希望能夠幫助到大家。
加工承攬合同1
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
�。ㄈ纾� .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的'零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
承攬加工合同（二）
現(xiàn)有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應在一個工作日內(nèi)答復。不能答復的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應）
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________％。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收，七日內(nèi)不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
�。ū竞贤衼硗娮余]件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
電話： 電話：
電子郵箱： 電子郵箱：
開戶行： 開戶行：
________年______月_____日
加工承攬合同2
定作方(甲方)：_____________________
承攬方(乙方)：_____________________
一、委托加工項目
委托加工產(chǎn)品：_____________________
數(shù)量：以甲方下單為準.
單價：_______________
交貨期限：按乙方接單日起5-7天
內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。
甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準
乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限
面料、輔料質(zhì)量的確認;
顏色、尺碼規(guī)格的確認;
繡制杉杉標徽工藝的'確認;
縫紉手工藝的確認;
其他質(zhì)量問題的確認;
乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;
乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金
甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準)，并派業(yè)務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運
輸方式
乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
于甲方指定的地點_________交貨。
運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標準，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;
在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
銷售期限：_______________________。
九、結(jié)算方式
在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責任
乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;
乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;
每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;
乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人
雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業(yè)質(zhì)量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(章)：________________
單位地址：__________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
電話：______________________
_________年_______月______日
簽訂地點：__________________
乙方(章)：________________
單位地址：__________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
電話：______________________
_________年_______月______日
簽訂地點：__________________
加工承攬合同3
發(fā)包人： （以下簡稱甲方） 承包人： （以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權(quán)利、義務和責任，本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則，按期保質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、 工程慨況
工程名稱： 工程地址：
二、 合同價格
木質(zhì)門 元/樘，（此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整）。
三、 承包范圍
承包的內(nèi)容：
四、 工期期限
1、開始工作日期：年日，結(jié)束工作日期：門必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成；
3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質(zhì)量組織施工，若乙方
不能按約定完成，甲方有權(quán)解除本合同，乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。甲方不以結(jié)算，一切費用由乙方自行承擔。
五、質(zhì)量要求
1、按照設計圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范施工，工程質(zhì)量、技術(shù)必須達到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質(zhì)量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者，由乙方全權(quán)承擔返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費；材料：材料必須按設計圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范規(guī)定進場合格材料，必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、檢測報告等）。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結(jié)算方式 1、付款方式： 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結(jié)算方式：
�。�1）本工程預付款元；
�。�3）全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位后，甲方在確定工程結(jié)算后2個月內(nèi)支付至工程結(jié)算的`95％；
�。�4）其余5％作為質(zhì)量保證金，保修期屆滿之日起一個月內(nèi)無息支付。
八、工程驗收與結(jié)算
1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及說明書，國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗標準及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內(nèi)組織驗收，并在驗收后七天內(nèi)給予認可或提出修改意見。
4. 經(jīng)甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔，驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協(xié)調(diào)。進場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術(shù)交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一指揮，遵守現(xiàn)場管理的一切規(guī)章制度，配帶安全設施，按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè)，保證安裝質(zhì)量。做到工完場清，保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現(xiàn)場必須嚴格遵守建筑安全法規(guī)，嚴格按相應安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程，發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔；乙方參加安裝的人員如違反項目部規(guī)章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故，乙方應按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方，并保護好現(xiàn)場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關(guān)規(guī)定處理。
十一、雙方權(quán)利義務
甲方權(quán)利義務
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內(nèi)，向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求，及時與乙方進行施工現(xiàn)場技術(shù)交底。
3、依據(jù)本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。
（二）乙方權(quán)利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。
�。�1）乙方在門制作前，應自行進入施工現(xiàn)場對洞口尺寸進行實測，并提交甲方審核確認，但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。
�。�2）乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次復測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，并按甲方要求執(zhí)行。否則，視為乙方認可施工現(xiàn)場條件，由此產(chǎn)生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統(tǒng)一管理，負責施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內(nèi)清除，否則，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調(diào)整進度計劃。
3、雙方確認：對于涉及工程價款的確認，雙方協(xié)商后進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關(guān)主管部門驗收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責并承擔所發(fā)生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復并承擔費用。
加工承攬合同4
甲方：
乙方：
地址：
地址：
郵編：
郵編：
電話：
電話：
法定代表人（委托代理人）：
法定代表人（委托代理人）：
開戶行：
開戶行：
帳戶：
帳戶
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
合計
加工承攬合同5
定作方：_______
法定代表人： _______職務：_______
地址：_______
承攬方：_______
法定代表人：_______ 職務：_______
地址：_______
因定作方需要向其客戶 供應本合同所列貨物，因此委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第二條 質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供
1、由定作方提供;
2、由承攬方提供;
3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格，應在收到原材料后 _______天內(nèi)提出書面異議，并協(xié)商解決辦法，如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的，視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過_______ %;
2、若原材料損耗超過_______ %，則超過部分，承攬方應按照定作方購買原材料的價格，對定作方全額進行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后，承攬方應將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求，則需按本合同確定價格，向承攬方支付額外的加工報酬。
第六條 技術(shù)資料，圖紙
1、定作方應當在_______ 年 _______月 _______日之前將技術(shù)資料，圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標準之一。
第七條 價款支付方式
1、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發(fā)票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗合格后_______ 天內(nèi)支付 _______%貨款;若定作方客戶在_______ 年 _______月_______ 日之前沒有對貨物質(zhì)量和數(shù)量提出異議，則余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。
第八條 貨物的交付
1、交貨地點：承攬方應在_______ 年 _______月 _______日前，將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;
2、運費承擔：由承攬方承擔貨物的運輸費用;
3、指定時間：定作方應于_______ 年_______ 月 _______日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為檢驗標準;
2、驗貨時間和地點為 ;
3、貨物質(zhì)量不合格，如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢，則承攬方應承擔質(zhì)量不合格的相應違約責任;
4、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達成一致意見，可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗機構(gòu)進行檢驗，如有一方不配合指定檢驗機構(gòu)，則視為同意對方的質(zhì)量異議。
第十條 定作方的違約責任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量，但應向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款_______ %的補償金，承攬方應歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的`，應根據(jù)逾期時間，按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責任
1、承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應向定作方支付全部價款的_______ %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天，定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同，則承攬方應返還定作方已付價款，按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款，并向定作方支付全部加工價款的_______ %的違約金;
3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物，承攬方應按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款，并支付不合格部分貨物加工價款的_______ %的違約金;
4、若貨物的質(zhì)量不符合約定，定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同，導致定作方損失的，不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議，承攬方都應向定作方補償該損失;
5、若承攬方逾期交貨，導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的，則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任。
第十三條 其他事項
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突，以補充協(xié)議為準;
3、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___
傳真：_______ 傳真：_______
Email：_______ Email：_______
電話：_______ 電話：_______
_______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日
加工承攬合同6
發(fā)包方：____________（以下簡稱甲方）
承包方：____________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣________元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高_________年______月______日前全部交貨。
�、俳回浀攸c：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、诎b運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
�、僖曳綄χ谱鞯臅苓M行安裝；
②經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在__日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收）；
�、�、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費用
�、偌住⒁译p方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應向乙方指定的`賬戶撥付合同標的額30％的預付款。
�、谝曳浇回浐�5日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
�、垡曳桨雌诎惭b完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。
�、苁Ｓ嗟暮贤瑯说念~0％價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；
�、凇⒓追轿窗春贤�(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；
�、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔；
�、�、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條：附則
�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、�、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方（簽字）：________
乙方（簽字）：________
簽訂日期：_______年_____月_____日
加工承攬合同7
訂做方(以下簡稱需方)：__________
承攬方(以下簡稱供方)：__________
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：(此合同單價為稅前價)
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法：
需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、 質(zhì)量要求：
供方嚴格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；
四、 交貨地點：
供方廠內(nèi)驗收交貨；
五、 交貨時間：
合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、 計量方式：
需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算；
七、 結(jié)算方式：
合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍____元，需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的'物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
八、 標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件：
合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任：
由違約方負責；
十二、 解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：__________ 承攬方：__________
單位：__________ 單位：__________
法定代理人：__________ 法定代理人：__________
委托代理人：__________ 委托代理人：__________
電話：__________ 電話：__________
開戶行：__________ 戶名：__________
帳號：__________ 卡號：__________
郵編：__________ 郵編：__________
簽訂時間：__________
加工承攬合同8
合同編號：xxx
簽訂日期：xxx
定作方：（以下簡稱甲方）xxx
承攬方：（以下簡稱乙方（yifang））xxx
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名：xxx貨號：xxx面料：xxx
顏色：xxx尺碼：xxx
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位：xxx
2、數(shù)量：xxx
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數(shù)量質(zhì)量：
提供日期：xxx
單價：xxx
總金額：xxx
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在xx2x天時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復，乙方有權(quán)停止工作，并在xx2xx內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價：
2、總金額（元）：
第七條包裝方式
內(nèi)用xxxx，外用xxxx包裝，包裝費由xxxxx方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：xxx
2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：xxxx。
第九條服裝驗收
1、收期間：xxxx。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
（1）甲方應于x年xx月xx日前向乙方交付定金x元；甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
�。�2）甲方應于x年xx月xx日前向乙方交付預付款x元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結(jié)算
付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起x日內(nèi)，一次付清合同約定的全部款項；
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
�。�1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
�。�3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
�。�4）超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
�。�1）未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的.損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
�。�3）未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
�。�4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%元/天。
未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
（7）未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
�。�9）擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于x年xx月xx日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方：
乙方：
日期：
加工承攬合同9
承攬方：
委托方：
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國民法典》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。
一、承攬標準：
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執(zhí)行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付 萬元，每單款包裝累計達到貨值 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月 年 月 日至 年 月 日止
承攬方 ：_________________
委托方：_________________
單位名稱：_________________
法定代表：_________________
委托辦理人：_________________
簽訂地點：_________________
簽訂時間：_________________
加工承攬合同10
合同編號：
發(fā)包方：
承包方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高_____年___月___日前全部交貨。
4、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
5、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書架安裝及驗收與售后服務
1、乙方對制作的書架進行安裝;
2、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方;
3、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費;
4、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第五條：結(jié)算方式、期限及安裝費用
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
4、剩余的合同標的額0%價款，作為乙方向甲方預留的'質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第六條：甲方違約責任
1、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。
第七條：乙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
2、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
3、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
1、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條：附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
3、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方承包方
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
單位地址：單位地址：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
電話：電話：
傳真：傳真：
郵政編碼：郵政編碼：
___年___月___日
加工承攬合同11
定做方：__________
承攬方：__________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
(1)主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價約___________;
(3)其他：以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為___________，______________________。
2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目：
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施。
3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
加工承攬合同12
承攬方(甲方)：xx
定作方(乙方)：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱：xx
型號：xx
規(guī)格：xx
質(zhì)量要求：xx
計量單位：xx
數(shù)量：xx
加工費：xx
單位總價：xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱：xx
型號：xx
規(guī)格：xx
質(zhì)量要求：xx
計量單位：xx
數(shù)量：xx
單價：xx
總價：xx
圖紙、技：xx
術(shù)資料及：xx
交付時間：xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：xx
交付時間：xx
交付地點：xx
交付數(shù)量：xx
包裝要求：xx
檢驗方法：xx
運輸方法：xx
運費承擔：
第六條加工費結(jié)算辦法與時間xx。
第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的.損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：xx。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
地址：xx地址：xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xx簽訂地點：xx
加工承攬合同13
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
電話原告造成的經(jīng)濟損失__________元。
3、訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原、被告于__年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的.損失。為維護原告的合法權(quán)益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
電話：________________
訴訟請求
1、依法解除合同，被告返還原告價款__________元；
2、判令被告依法賠償給還價款，并賠償原告的經(jīng)濟損失。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________
_____年_____月_____日
加工承攬合同14
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務，該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務，__________、__________不是乙方的.員工，業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
加工承攬合同15
甲方：___________
乙方：___________
乙方為甲方加工零件一批。
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：加工成品質(zhì)量要求：
一、甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于___________年___________月___________日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：___________年___________月___________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款；甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結(jié)算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳。
第八條：乙方的違約責任
一、乙方如未按合同規(guī)定的'質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二、乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫：，期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三、乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任
一、甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二、甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三、甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四、甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：___________（蓋章）
乙方：___________（蓋章）
代表人：___________
代表人：___________
地址：___________
地址：___________
電話：___________
電話：___________
開戶銀行：___________
開戶銀行：___________
帳號：___________
帳號：___________
___________年___________月___________日
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同12-10
承攬加工合同09-10
加工承攬合同07-21
加工承攬合同07-15
加工承攬合同07-18
承攬加工合同11-23
(精選)加工承攬合同07-17
加工承攬合同02-22
加工承攬合同10-05
加工承攬合同10-07