- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同(匯編2篇)
隨著法律觀念的日漸普及,合同的地位越來越不容忽視,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么常見的合同書是什么樣的呢?下面是小編精心整理的承攬加工合同 ,僅供參考,大家一起來看看吧。
承攬加工合同 1
訂立合同雙方:
承攬方:________縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:________縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,為了保證木制品的質(zhì)量,必須嚴格掌握木材的干燥程度,并確保榫縫和肩角結(jié)構(gòu)緊密牢固、表面平整光滑,同時避免木材出現(xiàn)變形、翹曲、撥縫或松榫等問題。對于塑料面,要求表面平直整齊,四周不得有翹起或脫膠現(xiàn)象。在安裝玻璃時,應(yīng)按照圖紙標(biāo)示位置,確保方正、平直,便于安裝。
四,根據(jù)甲方要求和圖紙,乙方制作了規(guī)格樣品?h物價局核定價格后,雙方代表在現(xiàn)場封存樣品,并將其作為驗收的依據(jù)。樣品的質(zhì)量需符合雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條乙方應(yīng)在規(guī)定期限前提交圖紙給甲方。如果甲方在按照乙方要求工作的過程中發(fā)現(xiàn)圖紙有問題,應(yīng)及時通知乙方。乙方應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。若乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù),則甲方有權(quán)停止工作并告知乙方。若由此造成了損失,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第五條工程價款:按核定價格單計算款___元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本合同規(guī)定的加工成品全部完成后,甲方應(yīng)及時通知乙方到廠進行驗收。乙方接到通知后,在三天內(nèi)必須到達廠房進行驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同中規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品為依據(jù),數(shù)量以合同規(guī)定為準(zhǔn)。如在檢驗過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)向當(dāng)?shù)乜h物價局提供檢驗證明,以解決爭議。
第七條交貨的時間和地點:__年__月__日至__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按___元計算,共計___元,全部費用由乙方負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)運輸,每件運輸費用均按元計算,共計___元,全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負責(zé)。
第十條雙方簽署本合同之日起,乙方應(yīng)向甲方支付預(yù)付款人民幣___元。如甲方未能履行合同義務(wù),除承擔(dān)違約責(zé)任外,還應(yīng)當(dāng)及時無條件地返還預(yù)付款項。如乙方未能履行合同義務(wù),甲方有權(quán)將預(yù)付款用于抵扣違約金和賠償金,并應(yīng)當(dāng)及時退還其余款項。以上約定,雙方均應(yīng)嚴格遵守。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的`違約責(zé)任
一,如果甲方未按照合同規(guī)定的質(zhì)量交付定制物品,乙方同意使用,則應(yīng)根據(jù)質(zhì)量進行價格結(jié)算。如果乙方不同意使用,則甲方應(yīng)負責(zé)修理或更換,并承擔(dān)延遲交付的責(zé)任。如果經(jīng)過修理或更換后仍無法符合合同規(guī)定,則乙方有權(quán)拒收,并由甲方賠償所造成的損失。
二,如果甲方交付的定制物數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方需要的部分甲方應(yīng)該及時補足,并按照延遲交貨處理。如果乙方不再需要,有權(quán)解除合同,且甲方需承擔(dān)因此而造成的損失。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條雙方如發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)及時協(xié)商解決;若無法達成一致意見,任何一方可向已辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向有權(quán)管理該合同的機關(guān)申請仲裁、調(diào)解,也可以直接向人民法院提起訴訟。
本合同于___年__月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:________(蓋章)
代表人:________(簽名)
地址:________
電話:________
開戶銀行:________
帳號:________
乙方:________
代表人:________
地址:________
電話:________
開戶銀行:________
帳號:________
________年________月________日
承攬加工合同 2
承攬方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
定作方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、承包方完成工作后,應(yīng)按照合同規(guī)定的時限提交技術(shù)資料和質(zhì)量證明文件,并等待定制方驗收。對于難以在短期內(nèi)檢驗出質(zhì)量問題的定制品或項目,雙方應(yīng)該在合同中約定保證期限。如果在保證期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)問題,除非是由于定制方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻馁|(zhì)量問題,否則承包方有責(zé)任修復(fù)或更換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、雙方應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行交(提)定作物期限。如有任何一方需要提前或延期交(提)定作物,應(yīng)在事先與對方達成協(xié)議并且按照協(xié)議執(zhí)行。
2、確定定作物交付日期的計算方法為:若承攬方自行安排運輸工具送交定作物,則以定作方接收物品的時間戳記為準(zhǔn);若委托運輸部門運輸,則以承運部門發(fā)放時間戳記的日期為準(zhǔn);若由定作方親自提取,則以承攬方通知提取日期為準(zhǔn),但承攬方必須在通知中留出適當(dāng)?shù)耐局袝r間。雙方如有其他約定,則按照雙方協(xié)商的方式計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)________________________________________________
第十條轉(zhuǎn)包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
第十一條其他約定____________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;仍不符合合同規(guī)定的。
2、如果承攬方在交付定制物品或完成工作時未能滿足合同規(guī)定數(shù)量,但定制方仍需要這些物品或工作,那么承攬方應(yīng)按照少數(shù)補齊,并且逾期部分應(yīng)視為遲延交付。對于定制方不再需要的部分,承攬方應(yīng)賠償因此造成的損失。
3、如果承攬方未按照合同規(guī)定對定制物品進行包裝,需要進行返修或重新包裝的,承攬方應(yīng)該負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。如果定制方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失,承攬方應(yīng)該支付低于合格包裝物價值的不合格包裝物部分的費用。如果由于包裝不符合合同規(guī)定導(dǎo)致定制物品毀損或丟失,承攬方應(yīng)該賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、如若無法交付定制物品或未能完成工作,違約方需支付無法交付定制物品或未能完成工作價值總和的________%(請自行填寫具體數(shù)值,建議在10%~30%之間),或者酬金總額的________%(請自行填寫具體數(shù)值,建議在20%~60%之間)作為違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的.,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的。
3、如未能按照合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同。此時,定作方應(yīng)當(dāng)賠償因違約行為而給承攬方造成的損失。如果承攬方不要求解除合同,那么除交付定作物的日期延后外,定作方還需要承擔(dān)停工待料所帶來的經(jīng)濟損失。
4、若定作方未在合同規(guī)定的期限內(nèi)領(lǐng)取定作物,則需承擔(dān)承攬方的保管、保養(yǎng)費用,并按照合同約定支付違約金。如果超過6個月仍未領(lǐng)取定作物,則承攬方有權(quán)變賣該物品,所得價款扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后應(yīng)退還給定作方。若變賣所得不足以支付報酬及相關(guān)費用,則定作方需要賠償差額;如果無法變賣,則定作方需賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1、向_________機關(guān)申請_________;
2、向人民法院起訴。
本協(xié)議自______年______月______日起開始生效,有效期為______年/月/日至______年/月/日止。在合同有效期內(nèi),除非經(jīng)雙方協(xié)商一致并以書面形式確認變更或解除,否則任何一方不得擅自變更或解除本協(xié)議。如有未盡事宜,雙方應(yīng)及時進行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議應(yīng)與本協(xié)議具有同等法律效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_______份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:____________________
代表人:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
代表人:____________________
__________年________月________日
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同11-12
(精選)加工承攬合同07-17
加工承攬合同經(jīng)典03-07
加工承攬合同02-22
加工承攬合同12-10
加工承攬合同10-07
承攬加工合同11-23
承攬加工合同09-10
加工承攬合同10-05
【推薦】承攬加工合同11-26