精選買賣合同范文匯編9篇
隨著人們法律意識的加強，合同的用途越來越廣泛，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編為大家收集的買賣合同9篇，希望能夠幫助到大家。
買賣合同 篇1
甲方： （以下稱甲方）身份證號碼：
乙方： （以下稱乙方） 身份證號碼：
為了發(fā)展水上運輸事業(yè)，提高社會船舶經濟效益，本著平等互利原則，特訂立本合同：
一、經甲、乙雙方協(xié)商同意甲方將屬于楊兵個人所有的甲板機動貨船（船號： ）總長 米，最大寬度米，深 米，船舶出售給乙方，價格為人民幣肆拾萬元（￥400000.00）。
二、經雙方試航檢查，交船前機器及軸系推進器運轉應正常，如有故障及損壞由甲方維修，其費用由甲方承擔。
三、船上設備及配套設施，甲方不得拆走，船上工具全部交給乙方，如有00缺少，由甲方賠償。
四、甲方必須將船護送到漢口交接，船到漢口乙方向甲方交納定金伍仟元，甲方應同乙方一起到船籍港湖南張家界港航局地方海事局，船舶掛靠的 船務公司，辦理過戶手續(xù)（所有證件船籍港、船名、船號不變，只變更船舶所有權人名稱，將楊兵改為陳記柱）。甲方須提供該船舶的全部有效證件（船舶所有權證、國籍證、船檢證、最低配員證、安檢證、防油污證、遷證簿、遷證卡、營運許可證、營運證）甲方保證該船沒有任何抵押，并有建造圖紙，能入海事網。在所有證件過戶改名、年審費用及船舶交易等費用由乙方支付人民幣兩仟元封頂，如有超出部分由甲方負責全額支付。
五、該船掛靠湖南張家界 船務公司，甲方須提供公司出具的所有權 屬楊兵個人所有的證明，將所有證件過戶給乙方陳記柱后，船務公司同樣出具該船所有權屬陳記柱個人所有的.證明后，乙方一次性將買船款由網銀打入甲方帳戶，甲方憑手機收到收款短信后，開具收據給乙方。
六、該船交易前所有債權、債務及其它糾紛均由甲方自己承擔或處理，與乙方無關，該船手續(xù)交接完成后，乙方在營運中由于甲方（或以后）與他人的債權債務及其他糾紛影響乙方船舶正常運轉，應由甲方解決并承擔相應的經濟損失（1000元/天）。
七、如有未盡事宜，甲、乙雙方友好協(xié)商；本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月日 年 月日
買賣合同 篇2
20xx年5月1日，原告孫銀山在被告南京歐尚超市有限公司江寧店(簡稱歐尚超市江寧店)購買“玉兔牌”香腸15包，其中價值558.6元的14包香腸已過保質期。孫銀山到收銀臺結賬后，即徑直到服務臺索賠，后因協(xié)商未果訴至法院，要求歐尚超市江寧店支付14包香腸售價十倍的賠償金5586元。
【判決結果】：
江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院于20xx年9月10日作出(20xx)江寧開民初字第646號民事判決：被告歐尚超市江寧店于判決發(fā)生法律效力之日起10日內賠償原告孫銀山5586元。宣判后，雙方當事人均未上訴，判決已發(fā)生法律效力。
【判決理由】：
法院生效判決認為：
1、關于原告孫銀山是否屬于消費者的問題。(“買假索賠”是否屬于消費者?)
《中華人民共和國消費者權益保護法》第二條規(guī)定：“消費者為生活消費需要購買、使用商品或者接受服務，其權益受本法保護;本法未作規(guī)定的，受其他有關法律、法規(guī)保護。”消費者是相對于銷售者和生產者的概念。只要在市場交易中購買、使用商品或者接受服務是為了個人、家庭生活需要，而不是為了生產經營活動或者職業(yè)活動需要的，就應當認定為“為生活消費需要”的消費者，屬于消費者權益保護法調整的范圍。本案中，原、被告雙方對孫銀山從歐尚超市江寧店購買香腸這一事實不持異議，據此可以認定孫銀山實施了購買商品的行為，且孫銀山并未將所購香腸用于再次銷售經營，歐尚超市江寧店也未提供證據證明其購買商品是為了生產經營。孫銀山因購買到超過保質期的食品而索賠，屬于行使法定權利。因此歐尚超市江寧店認為孫銀山“買假索賠”不是消費者的抗辯理由不能成立。
2、關于被告歐尚超市江寧店是否屬于銷售明知是不符合食品安全標準食品的`問題。
《中華人民共和國食品安全法》(以下簡稱《食品安全法》)第三條規(guī)定：“食品生產經營者應當依照法律、法規(guī)和食品安全標準從事生產經營活動，對社會和公眾負責，保證食品安全，接受社會監(jiān)督，承擔社會責任�！痹摲ǖ诙藯l第(八)項規(guī)定，超過保質期的食品屬于禁止生產經營的食品。食品銷售者負有保證食品安全的法定義務，應當對不符合安全標準的食品自行及時清理。歐尚超市江寧店作為食品銷售者，應當按照保障食品安全的要求儲存食品，及時檢查待售食品，清理超過保質期的食品，但歐尚超市江寧店仍然擺放并銷售貨架上超過保質期的“玉兔牌”香腸，未履行法定義務，可以認定為銷售明知是不符合食品安全標準的食品。
3、關于被告歐尚超市江寧店的責任承擔問題。(10或是10+1?)
《食品安全法》第九十六條第一款規(guī)定：“違反本法規(guī)定，造成人身、財產或者其他損害的，依法承擔賠償責任�！钡诙钜�(guī)定：“生產不符合食品安全標準的食品或者銷售明知是不符合食品安全標準的食品，消費者除要求賠償損失外，還可以向生產者或者銷售者要求支付價款十倍的賠償金�！碑斾N售者銷售明知是不符合安全標準的食品時，消費者可以同時主張賠償損失和支付價款十倍的賠償金，也可以只主張支付價款十倍的賠償金。本案中，原告孫銀山僅要求歐尚超市江寧店支付售價十倍的賠償金，屬于當事人自行處分權利的行為，應予支持。關于被告歐尚超市江寧店提出原告明知食品過期而購買，希望利用其錯誤謀求利益，不應予以十倍賠償的主張，因前述法律規(guī)定消費者有權獲得支付價款十倍的賠償金，因該賠償獲得的利益屬于法律應當保護的利益，且法律并未對消費者的主觀購物動機作出限制性規(guī)定，故對其該項主張不予支持。
買賣合同 篇3
出售人（以下簡稱甲方）
姓名：
購買者（以下簡稱乙方）
姓名：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權利義務關系，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿購買該房屋�，F該房屋具體狀況如下：
�。ㄒ唬� 座落于___ ，建筑面積___平方米；
（二） 房屋的所有權證號為___，國有土地使用權證號為___； 該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
第二條 上述房產的交易價格為：單價：人民幣___元/平方米，總價：人民幣___元整（大寫：___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整）
第三條 乙方在___前應向甲方給付定金人民幣___元整（大寫：___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整） 上述定金在乙方___付款時充抵房款。
第四條 付款時間及方式乙方應于本合同生效之日起___日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式為：
第五條 甲方承諾在本合同生效之日起___日將房屋交付給乙方，并在交付房屋前騰空該房屋。 甲方應在___前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
甲方承諾并保證，依法享有本合同所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第六條 甲、乙雙方同意，在本合同生效之日起___日內，共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權變更登記手續(xù)，依法取得房屋登記在乙方名下的《房屋所有權證》；并在乙方領取《房屋所有權證》后，按有關規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更登記手續(xù)。
該房屋土地使用權的變更手續(xù)按下列約定辦理：
該房屋土地使用權為出讓取得，其土地使用權證所載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得，根據有關規(guī)定，其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金的，雙方約定，該費用由 □甲方承擔 □乙方承擔。
除本條已有約定外，辦理以上手續(xù)應當繳納的稅費，由 □甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔 □甲方承擔 □乙方承擔 .
第七條 房屋毀損、滅失的風險自□房屋正式交付之日 □權利轉移之日起轉移給乙方。
該房屋正式交付時，物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費，按下列約定處理：
第八條 甲方保證已如實陳述本合同所售房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋在交易時沒有產權糾紛或影響雙方交易的任何法律障礙，有關按揭、抵押、租賃、稅項等，甲方均在合同生效前辦妥。生效后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
乙方未按本合同的約定支付房價款的，按下列約定承擔違約責任：
乙方逾期支付房價款的，每逾期一天，按應付未付房價款的萬分之___支付違約金。乙方逾期支付房價款超過___日，甲方有權解除本合同，甲方在解除合同之日起___日內將已收房價款退還乙方，所收定金不予退還；并有權要求乙方支付總房價款百分之___的`違約金。
甲方未按本合同的約定履行義務的，按下列約定承擔違約責任：
甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按總房價款的萬分之___支付違約金。甲方逾期交付房屋超過___日，乙方有權解除本合同。甲方應在乙方解除本合同之日起___日內將已收房價款和雙倍定金返還乙方，并按總房價款的百分之___支付違約金。
2、如因甲方的故意或過失造成乙方不能在本合同約定的時間內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起___日內將乙方已付款退還給乙方，并按總房價款的百分之___支付違約金。
本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本合同的附件均為本合同不可分割的部分。
第九條 本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
第十條 因本合同或與本合同有關的任何爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成的，□提交___仲裁委員會仲裁解決□依法由人民法院訴訟解決
本合同一式___份。其中甲方執(zhí)___份，乙方執(zhí)___份，提交房屋權屬登記機關一份。
甲方（簽章） 乙方（簽章）
法定代表人： 法定代表人：
簽約日期： 簽約日期：
買賣合同 篇4
銷貨方： (以下簡稱甲方) 購貨方： (以下簡稱乙方)
雙方依據《中華人民共和國合同法》等有關法規(guī)，本著平等自愿，互惠互利的原則，充分友好的協(xié)商如下協(xié)議：
第一條 經購銷雙方協(xié)商，必需履行本合同條目。本合同中的未盡事宜經雙方協(xié)商需填補的條目可另行談書，亦視為合同附件。合同附件與本合同具有同等合同的效力。
第二條 合同簽定后，不得私行變換解除。如甲方遇不可抗拒的因素，確實無法履行合同;乙方因市場發(fā)生驟變或不能防止的原因，經雙方協(xié)商贊成后，可予變換或解除合同。但提出方應提前通知對方，并將“合同變換通知單”寄給對方，并準備好變換或解除合同的手續(xù)。
按乙方指定花色、品種、規(guī)格出產的商品，在放置出產后，雙方都需嚴酷執(zhí)行合同。如需變換，由此而發(fā)生的損失等，乙方承擔;如甲方不能按期、按質、按量按指定要求履行合同，其損失甲方承擔。
第三條 成交單中的商品價錢，由雙方當事人商經商議定，或以國家定價抉擇。 在簽定合同時，確定價錢后，可以暫定價錢成交，上下幅度雙方商定。
第四條 運輸體系及運輸費用等費用，由雙方當事人協(xié)商抉擇。
第五條 各類商品質量尺度，甲方嚴格執(zhí)行合同劃定的質量尺度，保證商品質量。
第六條 商品包裝，必需平穩(wěn)，甲方應保障商品在運輸途中的安全。乙方對商品包裝有非凡要求，雙方應具體合同中注明，增添的包裝費用，由乙方承擔。
第七條 商品調撥，應做到平衡、實時。對合同期內的商品可考慮按3 ∶3 ∶4 的比例分批發(fā)貨;季節(jié)性商品按承運部門所劃定的最遲、最早日期一次發(fā)貨;當令商品，零配件和數目較少的品種，可一次發(fā)貨。
第八條 甲方應按乙方確定的合理運輸路線、工具，到達站(港)承運所發(fā)貨運，力爭裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。
如一方需要變換運輸路線、工具、達到站時，應實時通知對方，并進行協(xié)商，取得一致意見后，再打點發(fā)運，由此而影響合同日期，不以違約處理。
第九條 商品從甲方承運到乙方部門時起，所有權即屬乙方。在運輸途中發(fā)生的物件丟失、貧窶、殘損等責任事情，由乙方負責向承運部門交涉抵償，需要甲方協(xié)助時，甲方應積極供給有關資料。乙方在領受商品時發(fā)現問題，應實時向承運部門索取劃定的'記實和證實并當即具體搜檢，實時向有關責任方提出索賠;若因有關單據未能隨貨同業(yè)，貨到后，乙方可先向承運部門具結領受，同時當即通知甲方，甲方在接到通知后5 日內回復;屬于多發(fā)、錯運商品，乙方應做好具體記實，妥為保管，收貨后10日內通知甲方，不能自己先用，由此而發(fā)生的一切費用由甲方承擔。
第十條 商品的外包裝完整，發(fā)現溢缺、殘損串錯和商品質量等問題，在貨到一個月內(珍貴商品在7 天內)，責任確屬甲方的，乙方可向甲方提出。 發(fā)現商品霉爛變質，應在30天內通知甲方，經雙方配合研究，明晰責任，損失
第十一條 商品貨款、運雜費等金錢的結算，購銷雙方應商定結算的具體劃定，商定適宜的結算體系。
貨款結算中，要遵守結算紀律，堅持“錢貨兩清”原則，分期付款應在成交單上注明或先收款后付貨。
第十二條 甲、乙雙方的任何一方有違約行為的，應負違約責任并向對方支出違約金。因違約使對方蒙受損失的，如違約金不足以抵補損失時，還應支出抵償金以抵償其差額。如違約金過度高于或者低于造成的損失的，當事人可以請求當地法院或者仲裁機構予以恰當削減或者增添。
1.甲、乙雙方所簽定的具體合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同時，應向對方支出違約合同貨款總值 %的違約金。但遇雙方協(xié)商裝卸變換或解除合同手續(xù)的，不按違約處理。
2.自提商品，甲方未能按期發(fā)貨，應負過時交貨責任，并承擔乙方因此而損失的出費用;乙方未按期提貨，應按雙方商定的有關延期付款的規(guī)定，按過時提貨部門貨款總值計算，向甲方償付過時提貨的違約金，并承擔甲方由此而支出的保管費用。
3.甲方提前交貨和多交、錯發(fā)貨而造成的乙方在代保管期內由此支出的費用，應由甲方承擔，乙方過時付款的，應按照雙方協(xié)商時付款的約定，向甲方償付過時付款違約金。
4.對應償付的違約金，抵償金，保管、調養(yǎng)費用和各類經濟損失等，應在明晰責任后，10天內自動匯給對方，否則，按過時付款處理，但任何雙方如有樾位得自行用扣發(fā)貨色或扣付貨款充抵。
第十三條 甲、乙兩方履行合同，發(fā)生糾纏時，應實時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向當地人民法院或仲裁機構進行裁決。
第十四條 本合統(tǒng)一式 份，甲、乙雙方各執(zhí) 份。
第十五條 本合同經雙方簽訂簽章后，依法生效，有效期為 年，期滿雙方如無續(xù)簽意向的，合同自動解除。凡涉及日期的，按收件人簽收日期為準。
備注：付款方式為一次性付清，
收款賬號：
收款人
甲方簽章： 乙方簽章： 電 話： 電 話：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
買賣合同 篇5
出賣人：________________________________________ 合同編號：
買受人：________________________________________ 簽訂地點：
第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間
標的名稱
牌號商標
規(guī)格型號
生產廠家
計量單位
數額
時間以及數量
金額
第二條 質量標準：________________________________________________________________
第三條 出賣人對質量負責的條件及期限：
第四條 包裝標準、包裝物的供應與回收：
第五條 隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法：
第六條 合理損耗標準及計算方法：
第七條 標的物所有權自____時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的.，標的物屬于____所有。
第八條 交(提)貨方式、地點：
第九條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：
第十條 檢驗標準、方法、地點及期限：_______________________________________________
第十一條 成套設備的安裝與調試：__________________________________________________
第十二條 結算方式、時間及地點：
第十三條 擔保方式(也可另立擔保合同)：
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 違約責任：
第十六條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決;(一)提交 __________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十七條、本合同自____________生效。
第十八條、其他約定事項：
出賣人(章)： 買受人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日 年 月 日
買賣合同 篇6
甲方： 第四中學家長委員會(以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規(guī)規(guī)定，縣教育局和第四中學家長委員會組建競價、詢價小組，嚴格按照采購程序，于二0一三年七月二十八日通過競價、詢價采購，在規(guī)格符合要求、質量保證、售后服務承諾等基礎上，采取低價原則確定供應商，在平等、自愿的基礎上，雙方按照采購方案確定的事項及成效結果簽訂如下合同：
第一條 項目名稱、數量、質量、單價及規(guī)格
鳳岡縣第四中學床上用品(床套、床單、枕套3件為一套)。
1、數量：800套(具體按實有學生數)
2、質量：100%純棉布料(密度：不低于40支，重量為2.28斤/套)
3、單價：110元/套
4、規(guī)格：被套長2.2米，寬1.6米;床單長2.1米，寬1.3米;枕套長65公分，寬40公分。
5、顏色和圖標：符合學校提供的樣品。
第二條 甲、乙雙方的權利和義務
1、乙方必須在交貨時間內將第一條中所列貨物送甲方指定地點，交甲方驗收。
2、供貨時間：20xx年8月30日這前提供所有成品，請校方驗收后，貨物仍由乙方保管。
3、在交貨期間，甲方有義務為乙方交貨提供方便。
4、乙方必須做到保質保量。
第三條合同總額及付款方式
1、合同總金額;按實際發(fā)放套數計算;
2、付款方式：憑校方的.收據與學校結算。
第四條違約責任
乙方未按合同提供貨物時間，應向甲方每日支付合同總價款1%的違約金。影響學校開學工作，甲方有權毀約。
第五條 合同未盡事宜
未盡事宜由甲、乙雙方以書面形式予以補充，與本合同具有同等法律效力。
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，鳳岡縣第四中學和教育局各留存一份。本合同自雙方簽字之日即產生法律效力。
甲方： 乙方：
代表(簽章)： 代表(簽章)： 電話： 電話：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
買賣合同 篇7
甲方（出售方）：
乙方（購買方）：
根據合同法及相關法律的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、互惠的原則就乙方向甲方購買翡翠的相關事宜進行洽談，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、物品基本情況
1、名稱：
2、品種：
3、形態(tài)：
4、工藝：
5、品相：
6、圖飾：
7、尺寸：_____*______*______MM左右，重約________g。
8、外觀造型：
9、物品數量：
10、成交價格（元）大寫：
二、付款方式
乙方應于本協(xié)議簽署后的________日內，自行或委托第三方將貨款打入甲方指定的銀行賬號。賬戶名：________________________。
三、交付和驗收
1、交付時間：甲方應于收到全部款項后的同時將物品交付給乙方。
2、交付地點：________________。
3、甲方應按照本協(xié)議的約定向乙方交付物品，雙方應于物品交付的同時進行驗收，乙方接收甲方交付的物品后發(fā)生的風險概由乙方自行承擔。
四、質量保證
乙方保證向甲方所銷售商品品質和質量符合行業(yè)標準，如有質量問題，乙方須保證無條件退換，甲方也可解除合同，乙方全額退款。
五、違約責任
1、甲乙雙方如逾期履行本協(xié)議約定義務的，每逾期一日違約方應向守約方支付成交價格________%的'違約金，直至違約方實際履行義務之日止。
2、若甲方交付的物品不符合本協(xié)議約定的，乙方有權拒絕接收物品，同時甲方應按照成交價格________%的比例向乙方支付違約金。
六、其他約定
1、因履行本協(xié)議發(fā)生爭議的，甲乙雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的向合同履行地的法院提起訴訟。
2、本協(xié)議一式________份，甲乙雙方各執(zhí)________份，經雙方簽字后生效。
3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商一致的可簽訂補充協(xié)議。
甲方：
地址：
企業(yè)注冊號：
聯系方式：
合同履行地：
簽約時間：________年________月________日
乙方：
地址：
身份證號：
聯系方式：
合同履行地：
簽約時間：________年________月________日
買賣合同 篇8
收購方(甲方)：___________________________________________________
種植方(乙方)：___________________________________________________
根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就油菜種植產品收購有關事宜達成如下協(xié)議。
第一條 產品基本要求：
產品名稱
品種規(guī)格
產 地
等 級
單 位
數 量
價格/保護價
總金額(元)
合計人民幣金額(大寫) 萬 仟 佰 拾 元 角 分
第二條 質量要求：1、內在質量：油菜籽品質應符合《中華人民共和國農產品質量安全法》標準提出的無公害要求。
2、外觀質量：__________________________________________________.
第三條 種子提供方式為□甲方提供：□乙方自備，提供種子的數量、時間和方式為：__________________.種子應滿足的條件為：_______________;對種子驗收的方式為______________.種子價格為_______元/_________(單位)，合計：_______元，種子價款結算方式為□甲方于______年____月____日前一次性付清;□于交貨時抵扣收購款。
第四條 收購定金：甲方□是/□否在________年_______月_______日前向乙方支付收購定金_________________元。交貨時定金應(□抵作收購款/□返還甲方)。定金支付后，因甲方違約解除合同的，定金不予退還;因乙方違約解除合同的`，應雙倍返還定金。
第五條 種植具體要求及對乙方的技術指導與培訓：_______________________________________________________________________.
第六條 包裝標準及費用承擔：_______________________________________.
第七條 超欠幅度損耗及計算方法：___________________________________.
第八條 收購運輸辦法由乙方送到甲方指定的收購點或工廠投售點。
第九條 檢驗方法：__________________;檢驗時間：___________________
檢驗地點：______________.
第十條 結算方式及期限：___________________________________________.
雙方約定保護價的，當交貨時市場收購價格低于保護價時，以保護價為準：市場收購價格高于保護價時，雙方可協(xié)商上調價格。
第十一條 違約責任：
1、甲方遲延支付收購款的，應當每日按照遲延部分價款_________%的標準向對方支付違約金。
2、乙方交付的產品不符合約定要求的，甲方有權要求補足、換貨或退貨，由此發(fā)生的費用由乙方承擔：但甲方應在________日內書面通知乙方，否則乙方有權拒絕甲方的要求。
3、甲方未按約定收購符合要求的產品的，應承擔由此給乙方造成的損失。
4、________________________________________________________________.
第十二條 因發(fā)生自然災害、重大疫情等不可抗力的，經核實可全部或部分免除責任，但應當及時通知對方，并在合理期限內提供證明。
第十三條 合同解除條件：___________________________________________.
第十四條 爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商或申請有關部門調解解決;協(xié)商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十五條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式__________份，甲方________份，乙方________份，_________，_______份，具有同等法律效力。
第十六條 其它約定事項：___________________________________________.
收購方(簽章)：種植方(簽章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
買賣合同 篇9
甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方）
甲、乙雙方本著互利互惠原則，經過充分協(xié)商，現就土方買賣，達成如下一致意見并簽訂本協(xié)議，以共同遵守。。本協(xié)議如下：
一、數量、計量單位、單價
品名：土方。
計量單位：立方米。
數量：約20xxm3 ，按工程實際用量結算。
單價：乙方按15元/車（每車約4m3）向甲方收費。
二、質量標準
所有土方應符合該工程種植土規(guī)定標準。
三、工作內容
甲方負責提供機械和車輛挖、運土方至指定位置，乙方負責按量正常提供給甲方所需的土方。
四、工作要求：
1、乙方提供的土質必須滿足種植土的`質量要求，并經甲方驗收合格。
2、甲方負責提供機械、車輛挖運素土，甲方承擔該過程產生的運輸費用。
3、甲方在挖掘過程中，如發(fā)現土質夾雜石頭或其它雜質，甲方有權利不予采用。
4、若乙方中途無故停工，甲方有權要求終止合同，并拒付所有費用。并且乙方要賠償中途無故停工或退出所產生的一切損失給甲方。
5、乙方保證甲方在運輸過程中無任何干涉或阻礙，保證甲方順利運輸。
6、施工過程中及完工后，群眾若對甲方有任何意見或損失的，一切責任由乙方負責。
6、土方挖掘工程量按實際方量進行收方，經雙方簽字確認后認可，作為結算依據。
五、違約責任
1、甲方中途退貨應償付退貨部分貨款總值百分之五十的違約金。
2、乙方不能交貨，償付不能交貨部分貨款總值百分之五十的違約金。
3、乙方所交土方質量、規(guī)格不符合同規(guī)定。除自費負責處理外，還要賠償實際經濟損失。
六、付款方式：
1。協(xié)議簽訂之日，甲方付給乙方定金3000元整。
2。剩余部分土方費用甲方于完工之日起一星期內付清。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字生效。
八、以上條款甲乙雙方應共同遵守，如有爭議雙方協(xié)商解決。
甲方代表簽字： 乙方代表簽字：
合同編號：
建設工程施工專業(yè)分包合同
承包單位：
分包單位：
簽訂時間： 年月日
【買賣合同】相關文章：
車庫買賣合同-買賣合同07-25
實用的買賣合同買賣合同03-07
買賣合同買賣合同集合04-03
關于買賣合同 買賣合同05-30
學校買賣合同校服買賣合同12-06
買賣合同模板買賣合同簽訂模板03-15
機械買賣合同_機械買賣合同格式01-16
有關買賣合同模板 買賣合同的寫法模板04-07
房屋買賣合同個人房屋買賣合同11-18
買賣合同06-01