公司買賣合同

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？以下是小編為大家整理的公司買賣合同，歡迎閱讀與收藏。

公司買賣合同1

　　購貨單位：_________

　　供貨單位：_________

　　第一條其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量、單價、總價等。

　　第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用________

　　第三條驗收方法_____________

　　第四條貨款及費用等付款及結(jié)算辦法__________

　　第五條交貨規(guī)定

　　1.交貨方式：_______

　　2.交貨地點：_______

　　3.交貨日期：_______

　　4.運輸費：________

　　第六條經(jīng)濟(jì)責(zé)任

　　1.乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任

　　產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_________計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的_________%的罰金。

　　產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價值________%的罰金付給甲方。

　　產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之_的罰金。

　　乙方未按照約定向甲方交付提取標(biāo)的'物單證以外的有關(guān)單證和資料，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)的賠償責(zé)任。

　　2.甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任

　　甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款總值_%的罰金。

　　甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規(guī)定收貨。

　　甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之_的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視中途退貨處理。

　　屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之_________的罰金。

　　甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之_計算付給乙方，作為延期罰金。

　　乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第七條產(chǎn)品價格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之_作為罰金付給甲方。

　　第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲�銷合同部分總額_%的補(bǔ)償金。

　　第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前_天與甲方協(xié)商。

　　第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ�不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時，雙方可按下列第種方式處理：

　　1、提交_____________________仲裁委員會〔仲裁委員會〕仲裁

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第十三條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。

　　第十四條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十五條本合同一式__份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本_份。

　　訂立二手工程機(jī)械買賣合同人：________________

　　甲方：______________乙方：___________________

　　代理人：_________________代理人：______________

　　負(fù)責(zé)人：___________負(fù)責(zé)人：_________________

　　地址：__________________地址：____________________

　　電話：__________________電話：____________________

　　開戶銀行、帳號________開戶銀行、帳號_________

　　________年________月________日________年________月________日

公司買賣合同2

　　供方(甲方)：__________________需方(乙方)：__________________

　　通信地址_____________________：通信地址：___________________________

　　電話：__________________電話：__________________

　　傳真：__________________傳真：__________________

　　甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方購買甲方產(chǎn)品，簽訂本合同，內(nèi)容如下：

　　一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。

　　二、交貨時間、地點：甲方應(yīng)在年月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地。

　　三、收貨與驗貨：乙方指定的收貨人1姓名身份證號，聯(lián)系電話;收貨人2姓名身份證號，聯(lián)系電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的'依據(jù)。乙方在收貨后日內(nèi)自行對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。

　　四、付款時間、方式：乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。

　　五、違約責(zé)任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。

　　六、爭議解決：甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　甲方：_________(公章)乙方：_________(公章)

　　甲方(代表)：_________乙方(代表)：__________________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

公司買賣合同3

　　甲方：_______________(購方)

　　乙方：______________(供方)

　　為了調(diào)動果農(nóng)積極性，促使紅棗生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方共同遵守。

　　第一條合同期限為______年，即從__________年______月____日起至________年______月_____日止。第二條甲方的權(quán)利義務(wù)1.甲方對乙方交售的紅棗必須及時驗收，及時付款。2.甲方評定紅棗等級要按照無公害農(nóng)產(chǎn)品規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不得任意壓級壓價。3.甲方應(yīng)對乙方交售紅棗提供種植技術(shù)及進(jìn)行有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)工作。4.甲方有權(quán)不定期地對乙方進(jìn)行抽樣檢測。5.甲方對乙方交售的不合規(guī)格的紅棗，有權(quán)拒收，但必須對乙方認(rèn)真說明理由。

　　第三條乙方的.權(quán)利義務(wù)1.乙方在完成交售任務(wù)前，不得私自出售紅棗。2.為確保人民身體健康，乙方必須按照甲方無公害農(nóng)產(chǎn)品果蔬的用藥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定施用農(nóng)藥，嚴(yán)禁使用違禁農(nóng)藥，對藥性、肥氣未脫的紅棗嚴(yán)禁上市。3.乙方完成向甲方交售紅棗的任務(wù)后，有權(quán)自行銷售。

　　第四條紅棗質(zhì)量、價格及辦法1.紅棗品種的等級價格，按覷定執(zhí)行。乙方應(yīng)分等級交售，甲方抽樣驗級。2.價格：日常收購按物價部門規(guī)定執(zhí)行。3.紅棗交售時間由甲方聯(lián)絡(luò)員與乙方負(fù)責(zé)人協(xié)商，提前一天安排次日應(yīng)交售的數(shù)量，開出紅棗預(yù)約通知單，乙方憑條辦理交售。其交售與預(yù)約量允許上下浮動_________%。因數(shù)量、質(zhì)量或交貨期限不符合規(guī)定而被拒收的，由乙方自行運回;乙方拒絕運回的，因保管、保養(yǎng)不善所造成的損失由乙方承擔(dān)。

　　第五條本合同內(nèi)的品種、數(shù)量要求在正常情況下，按所訂數(shù)量交售、收購，所訂品種完成90%以上者，均按執(zhí)行了合同對待。

　　第六條甲方違約責(zé)任1.在正�；蝾A(yù)約的臨時收購時間內(nèi)，甲方無故不收購，造成紅棗變質(zhì)和運輸?shù)葥p失，或故意壓級壓價，應(yīng)賠償乙方的損失。2.甲方如拖延支付乙方紅棗款的時間，應(yīng)按銀行關(guān)于拖延付款的罰款規(guī)定，向乙方償付違約金。3.甲方如沒有提供技術(shù)信息、病蟲害信息，而使訂單農(nóng)戶造成損失，應(yīng)向乙方償付乙方承包面積總投資_________%的違約金。

　　第七條乙方違約責(zé)任1.乙方非因自然災(zāi)害，未完成當(dāng)年合同總數(shù)量的_______%者，應(yīng)根據(jù)所欠紅棗價款，比照銀行拖延付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。2.乙方如在未完成交售任務(wù)前擅自出售紅棗，每出售_______斤，應(yīng)向甲方償付違約金___________元。3.乙方如沒有按甲方指導(dǎo)技術(shù)規(guī)程操作進(jìn)行種植，而造成紅棗損失，甲方一概不負(fù)責(zé)任。4.乙方如交售使用違禁農(nóng)藥噴灑的紅棗，應(yīng)按每百斤________元向甲方償付違約金。如果因此造成人身傷亡，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。第八條不可抗力如因不可抗力的自然災(zāi)害造成紅棗生產(chǎn)的損失，不以乙方違約論，甲方應(yīng)據(jù)實減少乙方所承擔(dān)的交售任務(wù)。

　　第九條本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，甲乙雙方任何一方不得擅自修改或解除合同，如雙方代表人發(fā)生變更，不得變更合同。本合同內(nèi)如有未盡事宜，必須由甲乙雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　第十條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　第十一條本合同有效期自__________年______月______日至__________年_____月______日止。

　　甲方(蓋章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(簽字)：________________

　　身份證號碼：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

公司買賣合同4

　　賣方：

　　代理人：

　　買方：

　　甲方在大竹縣竹陽鎮(zhèn)建設(shè)路______花園______苑______期工程（一樓）______號車庫（房屋產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明的設(shè)計用途是倉儲）一間，建筑面積為18.44平方米�，F(xiàn)對外公開出售，乙方經(jīng)現(xiàn)場查看后，決定購買其車庫，為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)規(guī)定，訂立以下合同條款：

　　一、車庫的`基本情況

　　1、室內(nèi)地面為沙漿找平，室內(nèi)墻面為搓沙，室外正立面為瓷磚貼面。

　　2、電動卷閘門已安裝，費用已包含在價款中。

　　3、電已經(jīng)接通，費用已包含在價款中。用電戶頭由唐某某過戶到鄭某戶頭上。

　　二、買方與賣方約定車庫總價款（包括定金在內(nèi)），人民幣壹拾貳萬元整（小寫rmb,120000元）。

　　三、買方于20______年2月19日支付人民幣貳仟元整作為定金。在20______年3月15日前甲方必須將車庫的房屋產(chǎn)權(quán)和國有土地使用證兩證過戶到乙方后，乙方一次性付清全部價款（包括定金在內(nèi)）。

　　四、賣方保證所賣的車庫沒有轉(zhuǎn)讓和設(shè)定抵押、不被第三方追償及其他影響買方的利益。如因產(chǎn)權(quán)糾紛給買方造成的損失，由賣方賠償給買方。

　　五、任何一方不得毀約，如有違約，違約方支付守約方違約金人民幣伍萬元整。

　　六、本協(xié)議一式四份，自雙方簽字之日起生效。買方與賣方各執(zhí)一份，辦理過戶手續(xù)時，提交相關(guān)部門一份，四份具有同等法律效力。

　　甲方：_________乙方：_________代理人：_________

　　______年___月___日 ______年___月___日 ______年___月___日

公司買賣合同5

　　出賣人：_________________

　　買受人：_________________

　　茲就機(jī)器買賣事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條甲乙雙方約定有關(guān)后記機(jī)器的買賣事宜甲方賣出，乙方買進(jìn)。

　　第二條買賣總金額為_________元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。

　　本日先交付定金_________元整。

　　甲方必須在________年_____月_____日前將后記的機(jī)器安裝于乙方總公司所在地的工廠。乙方未支付的余款，俟交貨時一次付清。

　　第三條甲方于第二條第項乙方支付余款同時，應(yīng)將后記機(jī)器的所有權(quán)移轉(zhuǎn)予乙方。

　　第四條在甲方尚未將機(jī)器交付予乙方之前，若有故障、毀損或遺失時，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)，亦即乙方免除支付價金義務(wù)。

　　第五條甲方保證后記機(jī)器所具有的性能與說明書相符，并須在第三條交付前先行試機(jī)，以證明其性能。

　　第六條有關(guān)后記機(jī)器的'品質(zhì)、性能，由甲方對乙方保證，并以三年為限。在此期間，若非乙方的過失而發(fā)生自然性故障，甲方負(fù)有賠償損失及修理的義務(wù)。

　　第七條若發(fā)生第六條的情形，雖經(jīng)甲方修復(fù)，而機(jī)器仍然無法操縱，或其性能降低長達(dá)一個月時，乙方可依據(jù)下列方式選擇其一，向甲方提出要求。

　　換取同種類機(jī)器。其條件為乙方須就已使用該機(jī)器的時間長短支付貨款，每一年乙方應(yīng)支付甲方相當(dāng)于第二條總金額五分之一款項。

　　退還機(jī)器。但甲方得扣除乙方使用機(jī)器所應(yīng)付如前之款項，其余定金退還予乙方。有關(guān)使用機(jī)器的時間，其計算方法則無論乙方是否使用，規(guī)定從第三條甲方交付機(jī)器日始至乙方提出退還機(jī)器要求之日止，為使用時間。

　　第八條乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換機(jī)器，則甲方毋需催告，本合同視同作廢，甲方得將該機(jī)器搬回。

　　有關(guān)前述甲方的機(jī)器搬運費、安裝費以及搬回時所需的一切費用，應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)。甲方除上述權(quán)利外，尚可將定金沒收，作為損害賠償。

　　第九條甲方若未能在第二條所列日期前交付機(jī)器，乙方得向甲方催告，于十日之內(nèi)交付機(jī)器。在此期限內(nèi)，甲方若仍然無法交付，則本合同視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條之定金以及與定金同額的損失賠償。

　　第十條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決：

　　提交__________仲裁委員會仲裁

　　依法向人民法院起訴。

　　第十一條其他約定事項：_____________________________________________

　　本合同一式三份，當(dāng)事人及見證人各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人：_______________

　　買受人：_______________

　　__________年_______月________日

公司買賣合同6

　　同供貨方：__________________(以下簡稱甲方)

　　購買方：______________________(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方進(jìn)行商品交易的任何相關(guān)程序為達(dá)到雙方平等、互利、合法、公平的交易原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽署如下協(xié)議：

　　一、合作關(guān)系甲、乙雙方自協(xié)議簽訂之日起形成供需合作伙伴關(guān)系：

　　1.甲方所供產(chǎn)品，必須符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，甲方無條件退貨或換貨;

　　2.甲方按乙方所需產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量及時送達(dá)乙方，響應(yīng)時間不超過12小時;

　　3.乙方在協(xié)議期內(nèi)不得使用其它同類品牌;4.乙方月均計劃消化甲方產(chǎn)品__________件，全年消化甲方產(chǎn)品__________件;5.甲方根據(jù)乙方全年實際消化產(chǎn)品數(shù)量及貨款結(jié)算方式的不同給予乙方下列獎勵：______________________________

　　二、供貨品種及價格在本合作協(xié)議書有效期內(nèi)，如甲方調(diào)整產(chǎn)品價格，應(yīng)及時通知乙方，雙方均按調(diào)整之日起的'新價格執(zhí)行，若甲方降價則由甲方補(bǔ)償乙方當(dāng)日鎖定庫存(甲乙雙方各派代表清點當(dāng)日庫存)之進(jìn)貨金額與以新價格計算之金額的差價(下次發(fā)貨中以貨抵款補(bǔ)足)。

　　三、貨款結(jié)算方式甲、乙雙方根據(jù)實際情況及獎勵的不同采用如下貨款結(jié)算方式之一：

　　1、現(xiàn)款現(xiàn)貨結(jié)算(□是;□不是);

　　2、批結(jié)(□是;□不是)，甲方按每批件為一送貨單位向乙方供貨，次批貨到時乙方無條件向甲方支付前批貨款;甲方先向乙方發(fā)貨，售后付款，便在第二次訂貨時，前批貨款須先付清。

　　3、期結(jié)(□是;□不是)，甲乙雙方按天為一貨款結(jié)算期，乙方應(yīng)予當(dāng)期的最后一天無條件支付甲方當(dāng)期所供產(chǎn)品全部價款。乙方必須按時結(jié)算貨款，不得延遲。本協(xié)議結(jié)束之日，乙方應(yīng)結(jié)清所欠甲方所有貨款。

　　四、違約責(zé)任甲方違反以上協(xié)議，應(yīng)向乙方支付違約金_________元;乙方違反以上協(xié)議，除結(jié)清所欠貨款外，并向甲方支付違約金_________元。

　　五、協(xié)議期限本合作期限自_________年____月____日至__________年____月____日止有效，有效期屆滿,雙方本著真誠合作的態(tài)度及供需平衡的情況，在本協(xié)議結(jié)束前,再行簽定新協(xié)議書。

　　六、其它本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份備查，如有未盡事宜，協(xié)商解決。

　　甲方：__________

　　乙方：_________

　　食品廠(蓋章)__________________

　　_____________________(蓋章)

公司買賣合同7

　　甲方：____________

　　地址：____________

　　其他聯(lián)系方式：____________

　　乙方：____________

　　地址：____________

　　其他聯(lián)系方式：____________

　　合同簽訂地：____________

　　經(jīng)友好協(xié)商，甲方同意乙方作為其網(wǎng)絡(luò)項目的集成商。甲、乙雙方就有關(guān)內(nèi)容協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議，以茲遵守。

　　第一條合同標(biāo)的

　　第二條設(shè)備交付

　　1、設(shè)備交貨

　　交貨日期：乙方于合同生效之日起個工作日內(nèi)向甲方交付全部貨物。

　　交貨方式：乙方將設(shè)備運至甲方指定地點,運費及保險由乙方承擔(dān)。貨物交付甲方之前發(fā)生滅失、毀損等的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。

　　2、乙方交貨時必須同時提交設(shè)備及配件使用說明書、質(zhì)量證書、產(chǎn)品保修書。

　　第三條驗收及方式

　　1、乙方提供的設(shè)備必須符合上述第一條約定的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、甲方如發(fā)現(xiàn)乙方所交付的貨物廠家原包裝受損或貨物件數(shù)不符，甲方有權(quán)拒絕在交貨回執(zhí)上簽字或蓋章，并拒絕付款。

　　3、甲方確認(rèn)所收設(shè)備表面符合合同標(biāo)的所規(guī)定的內(nèi)容后，簽署《供貨簽收單》,該《供貨簽收單》僅表示甲方收到《供貨簽收單》項下的貨物，并不表示甲方認(rèn)可了《供貨簽收單》項下的貨物。

　　4、甲方應(yīng)在收到合同標(biāo)的所列全部設(shè)備后個工作日內(nèi)組織雙方驗收。乙方所提供的貨物品名及數(shù)量符合本合同標(biāo)的，雙方授權(quán)代表簽署《設(shè)備點收合格報告》，本合同設(shè)備點收合格。若甲方在收到全部合同設(shè)備之日起個工作日內(nèi)無法組織點收，則視同本合同設(shè)備點收合格。

　　第四條支付方式

　　1、本合同雙方之間所發(fā)生的一切費用均以人民幣結(jié)算及支付。

　　2、全部設(shè)備點收合格后，由乙方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，網(wǎng)絡(luò)投入正常運行一個月后，由乙方出具合法有效的發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后，在扣減________元維護(hù)保證金后，支付合同價款________元。網(wǎng)絡(luò)投入正常運行滿一年，如乙方切實履行維護(hù)條款，甲方將于質(zhì)量保修期限屆滿后一周內(nèi)支付乙方維護(hù)保證金，否則甲方將視乙方履行情況保留扣減保證金的權(quán)利。

　　第五條甲、乙雙方的權(quán)利及義務(wù)

　　甲方的權(quán)利及義務(wù)：

　　1、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供設(shè)備放置場地及所需電力。

　　2、在進(jìn)行設(shè)備安裝和調(diào)試時，甲方有義務(wù)配合乙方，提供包括線路、原有系統(tǒng)的配置資料等。

　　3、合同生效后，入場前乙方的施工方案必須征得甲方同意，甲方為乙方提供如下協(xié)助：

　　甲方應(yīng)積極配合乙方做好設(shè)備的安裝和調(diào)試工作。

　　提供工程用電、場地、協(xié)助人員。

　　甲方在施工條件具備后通知乙方進(jìn)入現(xiàn)場。

　　4、甲方負(fù)責(zé)提供給乙方網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)入甲方機(jī)房施工所需的配合與支持，及時提供其線路參數(shù)等詳細(xì)情況，并協(xié)調(diào)解決非乙方原因引起的問題。

　　乙方的權(quán)利及義務(wù)：

　　1、乙方保證提供的設(shè)備，其品牌、型號、質(zhì)量、數(shù)量及價格必須符合本合同標(biāo)的的規(guī)定。

　　2、乙方的質(zhì)量保修期為本項目經(jīng)最終驗收合格后的年。質(zhì)量保修期內(nèi)乙方向甲方提供的維護(hù)、保修和技術(shù)支持，并且乙方保證本合同采購的所有設(shè)備及配件一年包換，乙方對由于設(shè)計、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負(fù)責(zé)正確更改、更換，對造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

　　3、乙方須在本合同設(shè)備點收合格后個工作日內(nèi)完成網(wǎng)絡(luò)集成系統(tǒng)安裝并調(diào)測成功，如因甲方的原因無法完成，則合同中規(guī)定的工程實施進(jìn)度順延。

　　4、乙方負(fù)責(zé)派設(shè)備生產(chǎn)商認(rèn)證的專業(yè)工程師對所提供產(chǎn)品的進(jìn)行安裝、調(diào)試。在安裝和質(zhì)量保修期期間，乙方人員的一切費用均由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　5、乙方提供年的售后技術(shù)服務(wù)。技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容如下：

　　在保修期內(nèi)，提供每日小時的電話支持，提供包括設(shè)備和維護(hù)管理的全部技術(shù)支持

　　在保修期內(nèi)，設(shè)備發(fā)生故障而影響業(yè)務(wù)時，當(dāng)遠(yuǎn)程技術(shù)支持不能解決問題時，乙方技術(shù)人員應(yīng)以最快速度到達(dá)現(xiàn)場服務(wù)

　　技術(shù)服務(wù)支持電話：

　　在保修期內(nèi)，若設(shè)備出現(xiàn)故障或缺陷，乙方應(yīng)及時將出現(xiàn)的故障和缺陷通知甲方，并將與故障或缺陷有關(guān)的工作日志和記錄交給甲方。乙方提供快速備件服務(wù)，完好備件在天內(nèi)運抵故障現(xiàn)場，所需一切費用由乙方承擔(dān)

　　6、如因乙方所提供的技術(shù)資料有誤，或因乙方在現(xiàn)場的技術(shù)人員操作有誤，致使合同設(shè)備無法達(dá)到甲方網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)規(guī)定的功能和需求，乙方應(yīng)及時負(fù)責(zé)改進(jìn)和調(diào)試，由此引起的相應(yīng)責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　7、在保修期內(nèi)，乙方每年為甲方提供兩次網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)巡檢，每半年一次。

　　8、在保修期內(nèi)，乙方及時為甲方的設(shè)備提供的軟件升級。

　　第六條違約責(zé)任

　　1、乙方逾期交貨的，每逾期一日，按逾期交貨部分總值的%向甲方支付違約金若乙方逾期交貨超過日的，甲方有權(quán)單方解除合同，乙方除支付違約金外，還應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、甲方逾期付款，則每逾期一日，按逾期付款金額的%向乙方支付違約金，但違約金總額不超過合同總金額的%。

　　3、在質(zhì)量保證期內(nèi)，因乙方的硬件或者網(wǎng)絡(luò)集成技術(shù)方案原因，造成網(wǎng)絡(luò)無法正常運行超過3次，乙方按合同總金額的.%向甲方支付違約金。

　　4、在質(zhì)量保證期內(nèi)，因乙方無法履行義務(wù)超過2次，乙方按合同總金額的%向甲方支付違約金。

　　5、因乙方原因，造成網(wǎng)絡(luò)安裝工期延誤，乙方應(yīng)向甲方支付違約金________元/日，超過30日，甲方有權(quán)單方面解除合同，并由乙方賠償甲方因此所受的損失。

　　6、除上述事項外，任何一方違反本合同的約定，違約方應(yīng)向守約方支付合同總金額的

　　%違約金，如給守約方造成損失的，違約方還應(yīng)賠償守約方所受的損失。

　　第七條免責(zé)

　　因不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方或一方不能履行或不能完全履行本合同項下有關(guān)義務(wù)時，甲乙雙方相互不承擔(dān)違約責(zé)任。但遇有不可抗力的一方或雙方應(yīng)于不可抗力發(fā)生后十五日內(nèi)將情況告之對方，并提供有關(guān)部門的證明。在不可抗力影響消除后的合理時間內(nèi)，一方或雙方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。

　　第八條保密

　　1、本合同項下用戶的信息、知識、數(shù)據(jù)、圖紙、分析、計算等文件、資料或其他任何智力成果以及任何包括或根據(jù)全部或部分該等信息而形成的材料為保密信息。但上述保密信息不應(yīng)包括以下信息：____________

　　任何甲方在受讓前已經(jīng)獲知的信息

　　任何眾所周知或由于非甲方原因而變?yōu)楸娝�周知的信�?/p>

　　任何甲方從無須承擔(dān)保密義務(wù)且有權(quán)轉(zhuǎn)讓的第三方處獲得的信息

　　由甲方獨立發(fā)展的信息

　　由乙方在本合同簽訂前授權(quán)甲方發(fā)布的信息

　　任何法律規(guī)定、政府指令、法院命令和/或任何一方控股公司注冊的證券交易所要求披露的信息。

　　2、乙方同意在本協(xié)議期間及之后的年內(nèi)，在未獲得甲方任何事先書面同意前，不因任何理由或目的將保密信息披露予任何其他第三方。如因乙方原因泄密，乙方承擔(dān)合同金額%的違約金，不足以補(bǔ)償因泄密給甲方造成的全部直接損失的，繼續(xù)賠償損失。

　　第九條解決爭議方式

　　凡是因執(zhí)行合同或與合同有關(guān)事項所發(fā)生的爭執(zhí)，雙方以友好協(xié)商的原則妥善解決如協(xié)商不能解決時，按下列第種方式解決。

　　1、提交仲裁委員會按照該會現(xiàn)行仲裁規(guī)則和程序進(jìn)行仲裁

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第十條協(xié)議生效

　　1、本合同自起生效。

　　2、本合同一式份。甲方持份，乙方持份，具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

　　3、乙方提供的項目服務(wù)承諾書做為合同附件，是合同不可分割的組成部分。附件內(nèi)容若與合同正文不符，合同正文效力優(yōu)先。

　　4、本合同執(zhí)行過程中，所有補(bǔ)充協(xié)議以及有關(guān)文件經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后即成為本合同附件不可分割的有效組成部分，其生效日期為甲乙雙方簽字蓋章之日起。

　　第十一條其他

　　未盡事宜雙方另行協(xié)商解決，商定的內(nèi)容以協(xié)議、紀(jì)要、附件、洽商等形式，經(jīng)簽章后與本協(xié)議具有同等效力。

　　附件：____________項目服務(wù)承諾書

　　甲方：____________乙方：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　時間：____________時間：____________

公司買賣合同8

　　合同編號：

　　出賣人：簽訂地點：

　　買受人：簽訂時間：

　　年月日

　　第一條棉花品名、數(shù)量、價款及交(提)貨時間品種產(chǎn)地等級計量單位數(shù)量單價金額交(提)貨時間及數(shù)量合計合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條棉花質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　第三條包裝標(biāo)準(zhǔn)：

　　第四條合理損耗標(biāo)準(zhǔn)及計算方法：

　　第五條交(提)貨方式、地點：

　　第六條運輸方式及到達(dá)站(港)和費用負(fù)擔(dān)：

　　第七條檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間、地點：

　　第八條結(jié)算方式及期限：

　　第九條擔(dān)保方式(也可另立擔(dān)保合同)：

　　第十條本合同解除的.條件：

　　第十一條違約責(zé)任：

　　第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下列第種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十三條本合同自生效。

　　第十四條其他約定事項：

　　出賣人：鑒(公)證意見：出賣人(章)：住所：

　　法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：

　　電話：電報掛號：開戶銀行：賬號：郵政編碼：

　　買受人：買受人(章)：住所：

　　法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：

　　電話：電報掛號：開戶銀行：賬號：

　　郵政編碼：

公司買賣合同9

　　【裁判摘要】

　　一、根據(jù)合同法第一百一十條規(guī)定，有違約行為的一方當(dāng)事人請求解除合同，沒有違約行為的另一方當(dāng)事人要求繼續(xù)履行合同，當(dāng)違約方繼續(xù)履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益，合同已不具備繼續(xù)履行的條件時，為衡平雙方當(dāng)事人利益，可以允許違約方解除合同，但必須由違約方向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任，以保證對方當(dāng)事人的現(xiàn)實既得利益不因合同解除而減少。

　　二、在以分割商鋪為標(biāo)的物的買賣合同中，買方對商鋪享有的權(quán)利，不同于獨立商鋪。為保證物業(yè)整體功能的發(fā)揮，買方行使的權(quán)利必須受到其他商鋪業(yè)主整體意志的限制。

　　原告：江蘇省南京新宇房產(chǎn)開發(fā)有限公司。

　　法定代表人：周秋隆，該公司總經(jīng)理。

　　被告：馮玉梅。

　　原告江蘇省南京新宇房產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱新宇公司)因與被告馮玉梅發(fā)生商鋪買賣合同糾紛，向江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院提起訴訟。

　　原告訴稱：被告與原告簽訂商鋪買賣合同一份，購買原告開發(fā)建設(shè)的時代廣場第二層一間商鋪。被告付清了購房款，原告也已將該商鋪交付被告使用。1999年6月 18日，在時代廣場租房的江蘇嘉和百貨有限公司(以下簡稱嘉和公司)因經(jīng)營不善，遭到哄搶后倒閉，各小業(yè)主經(jīng)營的商鋪也隨之關(guān)門停業(yè)。當(dāng)年12月，購物中心又在時代廣場開業(yè)。由于經(jīng)營成本過高，各小業(yè)主不服從物業(yè)管理，不交納物業(yè)管理費，購物中心也于20xx年1月停業(yè)。時代廣場的兩度停業(yè)，引起大部分業(yè)主不滿，紛紛要求退掉購買的商鋪，還與原嘉和公司的債權(quán)人一起到處集體上訪。為維護(hù)社會穩(wěn)定，政府出面協(xié)調(diào)，要求原告回收已售出的商鋪。其間，原告的股權(quán)經(jīng)歷二次調(diào)整。新的股東認(rèn)為，前兩次停業(yè)，是經(jīng)營者選擇的經(jīng)營方向與方式不對造成的，因此決定將原經(jīng)營衣帽箱包等項目，改變?yōu)榻?jīng)營高檔消閑娛樂等綜合性項目；將原來的市場鋪位式經(jīng)營，改變?yōu)榻y(tǒng)一經(jīng)營。為此，原告開始回收已售出的商鋪，對時代廣場重新布局。目前時代廣場中150余家商鋪，回收得只剩下被告和另一戶邵姓業(yè)主，時代廣場開始按重新布局施工，原小業(yè)主經(jīng)營的精品商鋪區(qū)不復(fù)存在，今后也不可能恢復(fù)。由于這兩家業(yè)主不退商鋪，時代廣場不能全面竣工。上述情形構(gòu)成情勢變更。請求判令解除被告與原告簽訂的商鋪買賣合同，被告將所購商鋪返還給原告，以便原告能夠完成對時代廣場的重新調(diào)整。原告除向被告退還購房款外，愿意給予合理的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　原告提交以下證據(jù)：

　　1．商鋪買賣合同，用以證明雙方當(dāng)事人之間存在著商鋪買賣關(guān)系；

　　2．物業(yè)交接記錄，用以證明原告已將商鋪交付給被告；

　　3．新街口公安派出所告示，用以證明時代廣場前兩次開業(yè)后秩序混亂，無法正常經(jīng)營；

　　4．新宇公司會議紀(jì)要，用以證明原告始終在努力處理各位業(yè)主反映的問題；

　　5．情況說明及統(tǒng)計，用以證明大部分業(yè)主因不滿時代廣場的混亂經(jīng)營狀況，提出退商鋪的要求；

　　6．玄武區(qū)會議紀(jì)要，用以證明時代廣場存在的問題已經(jīng)引起當(dāng)?shù)卣�府重視，政府部門參與協(xié)調(diào)；

　　7．關(guān)于商鋪商業(yè)氛圍的改善意見和建議，用以證明時代廣場內(nèi)商鋪經(jīng)營狀況不佳的原因，以及進(jìn)行重新調(diào)整的必要性；

　　8．南京市外經(jīng)委通知，用以證明原告的股東已作過調(diào)整；

　　9．原告致被告的函件，用以證明原告向被告提出過解除合同的請求及理由；

　　10．時代廣場現(xiàn)狀照片，用以證明時代廣場已全面停業(yè)，原分割各商鋪的幕墻均已拆除，正在對全面布局重新調(diào)整；

　　11．物品清單及公證書，用以證明原告將被告商鋪內(nèi)的物品進(jìn)行清點后，拆除了該商鋪的玻璃幕墻。

　　被告辯稱：被告與原告簽訂的商鋪買賣合同合法有效，應(yīng)當(dāng)對雙方當(dāng)事人具有法律約束力。合同簽訂后，被告按約交清全部購商鋪款，原告也向被告交付了商鋪。原告的股東變更，不應(yīng)影響被告行使自己的合法權(quán)益；時代廣場經(jīng)營不善，也不能成為原告不履行合同的理由。原告請求解除商鋪買賣合同，沒有法律依據(jù)，該訴訟請求應(yīng)當(dāng)駁回。

　　被告未提交證據(jù)。

　　南京市玄武區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：

　　新街口地區(qū)是南京市最繁華、最集中的商業(yè)區(qū)域。位于新街口東北角中山路18號以南的時代廣場，是原告新宇公司開發(fā)建設(shè)的商業(yè)用房。該建筑物為地下一層、地上六層，總面積6萬余平方米。地上第一、二、三層約6000平方米的部分區(qū)域，被分割成商鋪對外銷售給150余家業(yè)主，其他建筑面積歸新宇公司自有。1998年10月 19日，新宇公司與被告馮玉梅簽訂了一份商鋪買賣合同，約定：新宇公司向馮玉梅出。售時代廣場第二層編號為2B050的商鋪，建筑面積22．50平方米，每平方米售價 16 363．73元，總價款368 184元，10月22日前交付，交付后三個月內(nèi)雙方共同辦理商鋪權(quán)屬過戶手續(xù)。1998年10月26日，上述合同在南京市房地產(chǎn)市場管理處登記。合同簽訂后，馮玉梅按約支付了全部價款。1998年11月3日，新宇公司將2B050號商鋪交付馮玉梅使用，但一直未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。1998年，原告新宇公司將時代廣場內(nèi)的自有建筑面積租賃給嘉和公司經(jīng)營。 1999年6月，嘉和公司因經(jīng)營不善停業(yè)。同年12月，購物中心又在時代廣場原址開業(yè)。20xx年1月，購物中心也停業(yè)。這兩次停業(yè)，使購買商鋪的小業(yè)主無法在時代廣場內(nèi)正常經(jīng)營，部分小業(yè)主以及嘉和公司的債權(quán)人集體上訪，要求退房及償還債務(wù)。在此期間，新宇公司也兩次變更出資股東。新宇公司的新股東為盤活資產(chǎn)、重新開業(yè)，擬對時代廣場的全部經(jīng)營面積進(jìn)行調(diào)整，重新規(guī)劃布局，為此陸續(xù)與大部分小業(yè)主解除了商鋪買賣合同，并開始在時代廣場內(nèi)施工。20xx年3月17日，新宇公司致函被告馮玉梅，通知其解除雙方簽訂的商鋪買賣合同。3月27日，新宇公司拆除了馮玉梅所購商鋪的玻璃幕墻及部分管線設(shè)施。6月30日，新宇公司再次向馮玉梅致函，馮玉梅不同意解除合同。由于馮玉梅與另一戶購買商鋪的邵姓業(yè)主堅持不退商鋪，新宇公司不能繼續(xù)施工，6萬平方米建筑閑置，同時馮、邵兩家業(yè)主也不能在他們約70平方米的商鋪內(nèi)經(jīng)營。新宇公司為此提起訴訟。

　　根據(jù)原告新宇公司的申請，法院委托南京大陸房地產(chǎn)估價師事務(wù)所有限責(zé)任公司對被告馮玉梅所購商鋪的現(xiàn)行市場價值進(jìn)行評估。評估報告確認(rèn)，該商鋪在20xx年3月3日的價值為531 700元。

　　審理中，法院主持了調(diào)解。原告新宇公司認(rèn)為，為使時代廣場真正發(fā)揮效益，經(jīng)營方向和方式必須改變，不可能保留商鋪式經(jīng)營。如果被告馮玉梅與案外人邵家再在時代廣場內(nèi)經(jīng)營商鋪，將影響時代廣場內(nèi)新格局下的整體經(jīng)營。為此，新宇公司不僅愿意給馮玉梅退還全

　　額購商鋪款，還愿意以承擔(dān)逾期辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶手續(xù)違約金的名義，給馮玉梅補(bǔ)款48萬元，用于補(bǔ)償馮玉梅的經(jīng)濟(jì)損失。馮玉梅認(rèn)為，時代廣場走到今天這一步，責(zé)任全在新宇公司，與己無關(guān)；新宇公司愿意給付的款項，不夠彌補(bǔ)自己的損失；新宇公司如果真愿意解除商鋪買賣合同，應(yīng)當(dāng)按每平方米30萬元的價格給予賠償。新宇公司認(rèn)為，全南京市任何一處房產(chǎn)均無30萬元一平方米的價格，馮玉梅提出難以令新宇公司接受的賠償價格，表明其根本不想解決糾紛；這個糾紛不解決，時代廣場固然不能竣工，馮玉梅也別想經(jīng)營。由于雙方當(dāng)事人各執(zhí)己見，調(diào)解未果。

　　本案應(yīng)解決的爭議焦點是：商鋪買賣合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行還是應(yīng)當(dāng)解除如果解除，應(yīng)當(dāng)在什么條件下解除

　　南京市玄武區(qū)人民法院認(rèn)為：

　　《中華人民共和國合同法》(以下簡稱合同法)第八條規(guī)定：“依法成立的合同，對當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同�！薄耙婪ǔ闪⒌暮贤�，受法律保護(hù)。”原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同，是雙方當(dāng)事人的真實意思表示，該合同合法有效，依法對雙方當(dāng)事人都有約束力。合同簽訂后，馮玉梅履行了給付價款的義務(wù)，新宇公司也將商鋪交付給馮玉梅使用。后由于他人經(jīng)營不善，致使時代廣場兩次停業(yè)，該廣場內(nèi)的整體經(jīng)營秩序一直不能建立，雙方當(dāng)事人通過簽訂合同想達(dá)到的營利目的無法實現(xiàn)，這是在簽訂合同時雙方當(dāng)事人沒有預(yù)料也不希望出現(xiàn)的結(jié)局。合同法第五條規(guī)定：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循公平原則確定各方的權(quán)利和義務(wù)�！钡诹鶙l規(guī)定：“當(dāng)事人行使權(quán)利、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則�！痹�告新宇公司在回收了大部分業(yè)主的商鋪后，擬對時代廣場重新進(jìn)行規(guī)劃布局，爭取再次開業(yè)。被告馮玉梅堅持新宇公司必須按每平方米30萬元的`高價回收其商鋪，否則就要求繼續(xù)履行商鋪買賣合同。雖經(jīng)調(diào)解，由于雙方當(dāng)事人互不信任，不能達(dá)成調(diào)解協(xié)議，以至新宇公司的6萬平方米建筑和馮玉梅的22．50平方米商鋪均處于閑置狀態(tài)�？紤]到馮玉梅所購商鋪，只是新宇公司在時代廣場里分割出售的150余間商鋪中的一間。在以分割商鋪為標(biāo)的物的買賣合同中，買方對商鋪享有的權(quán)利，不能等同于獨立商鋪。為有利于物業(yè)整體功能的發(fā)揮，買方行使權(quán)利必須符合其他商鋪業(yè)主的整體意志�，F(xiàn)在時代廣場的大部分業(yè)主已經(jīng)退回商鋪，支持新宇公司對時代廣場重新規(guī)劃布局的工作，今后的時代廣場內(nèi)不再具有商鋪經(jīng)營的氛圍條件。馮玉梅以其在時代廣場中只占很小比例的商鋪，要求新宇公司繼續(xù)履行本案合同，不僅違背大多數(shù)商鋪業(yè)主的意愿，影響時代廣場物業(yè)整體功能的發(fā)揮，且由于時代廣場內(nèi)失去了精品商鋪的經(jīng)營條件，再難以通過經(jīng)營商鋪營利，繼續(xù)履行實非其本意。考慮到時代廣場位于鬧市區(qū)，現(xiàn)在僅因雙方當(dāng)事人之間的互不信任而被閑置，這種狀況不僅使雙方當(dāng)事人的利益受損，且造成社會財富的極大浪費，不利于社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從衡平雙方當(dāng)事人目前利益受損狀況和今后長遠(yuǎn)利益出發(fā)，依照公平和誠實信用原則，盡管雙方當(dāng)事人之間存在的商鋪買賣合同關(guān)系合法有效，盡管馮玉梅在履行合同過程中沒有任何違約行為，本案的商鋪買賣合同也應(yīng)當(dāng)解除。

　　鑒于被告馮玉梅在履行商鋪買賣合同中沒有任何過錯，在商鋪買賣合同解除后，其因商鋪買賣合同而獲得的利益必須得到合理充分的補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是

　　保證馮玉梅能在與時代廣場同類的地區(qū)購得面積相同的類似商鋪。原告新宇公司同意在商鋪買賣合同解除后，除返還馮玉梅原付的購房價款、賠償該商鋪的增值款外，還給馮玉梅補(bǔ)款48萬元，這一數(shù)額足以使馮玉梅的現(xiàn)實既得利益不因合同解除而減少，應(yīng)予確認(rèn)。

　　據(jù)此，南京市玄武區(qū)人民法院于20xx年4月30日判決：

　　一、原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同予以解除；

　　二、被告馮玉梅給原告新宇公司返還時代廣場內(nèi)編號2B050的商鋪，于本判決生效之日起10日內(nèi)交付；

　　三、原告新宇公司返還被告馮玉梅的商鋪價款368 184元，賠償馮玉梅商鋪的增值額163

　　516元，合計531 700元，于本判決生效之日起10日內(nèi)付清；

　　四、原告新宇公司賠償被告馮玉梅逾期辦理房屋權(quán)屬登記過戶手續(xù)的違約金及其他經(jīng)濟(jì)損失48萬元，于本判決生效之日起10日內(nèi)付清。

　　本案案件受理費7867元、評估費 2650元，由原告新宇公司負(fù)擔(dān)。

　　一審宣判后，馮玉梅不服，向南京市中級人民法院提起上訴。理由是：一、一審已經(jīng)認(rèn)定雙方之間的商鋪買賣合同合法有效，但卻在既不是當(dāng)事人協(xié)商一致解除、也不存在法定解除條件的情況下，僅憑被上訴人提出的履行合同會對其重新規(guī)劃布局造成影響為由，就判決解除合法有效的合同，于法無據(jù)。二、情勢變更原則是指合同依法成立后，因不可歸責(zé)于雙方當(dāng)事人的原因發(fā)生了不可預(yù)見的情況變更，致使合同的基礎(chǔ)喪失或動搖，或繼續(xù)維持合同原有效力則顯失公平，從而允許變更或解除合同。本案不存在這種情況。首先，時代廣場整體長期歇業(yè)、巨額資金閑置，是被上訴人經(jīng)營、管理不善，經(jīng)營策略錯誤等自身過錯造成的。其次，在開發(fā)、銷售和出租商鋪時，對因經(jīng)營管理不善而導(dǎo)致資產(chǎn)閑置的風(fēng)險，被上訴人應(yīng)當(dāng)預(yù)見，不屬于情勢變更原則所指的情勢。如果將這種商業(yè)風(fēng)險歸類于變更的情勢，那么購房后房價下跌，上訴人也就可以以房價下跌、情勢變更為由要求被上訴人退房，那么契約的穩(wěn)定性及合同的誠實信用則無從談起。再次，即使繼續(xù)履行合同會給被上訴人帶來不利，這也是經(jīng)濟(jì)交往中的正常損失，是被上訴人在訂約時應(yīng)當(dāng)預(yù)見的、且應(yīng)當(dāng)由其自己承擔(dān)的商業(yè)風(fēng)險。繼續(xù)履行合同，不會出現(xiàn)顯失公平的后果。因此，本案不適用情勢變更原則。三、因被上訴人經(jīng)營不善造成的后果，與上訴人之間沒有任何關(guān)系。即使為了維護(hù)被上訴人的利益，使其避免損失，也應(yīng)當(dāng)由被上訴人與上訴人自愿協(xié)商，通過公平買賣的辦法來解決，不能借助國家強(qiáng)制力來實現(xiàn)。一審為維護(hù)被上訴人的商業(yè)利益、公司利益，通過司法程序強(qiáng)制解除合同，是錯誤的。四、商鋪是上訴人的私有財產(chǎn)，不經(jīng)上訴人許可，被上訴人無權(quán)對上訴人的私有財產(chǎn)進(jìn)行估價。一審根據(jù)被上訴人的申請，委托估價師事務(wù)所對上訴人的商鋪進(jìn)行估價，估價的結(jié)果令上訴人無法接受。被上訴人的48萬元，不能補(bǔ)償上訴人因此蒙受的損失。況且上訴人并未對一審法院提出退還房款、賠償增值款、追究違約責(zé)任等請求，一審法院在沒有當(dāng)事人請求的情況下作出的判決，違背了法律規(guī)定。綜上，一審判決適用法律不當(dāng)，請求撤銷一審判決，改判被上訴人實際履行合同，為上訴人辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，并負(fù)擔(dān)本案全部訴訟費用。

　　被上訴人新宇公司答辯稱：一審依照合同法第五條、第六條作出解除雙方合同的判決是正確的。本案訟爭房屋已被拆除，事實上無法繼續(xù)履行合同。一審并未適用情勢變更原則，也未維護(hù)被上訴人的商業(yè)風(fēng)險和公司利益。在本案中，被上訴人同意向上訴人支付的違約金和賠償金，足以保證上訴人的利益不受侵害。二審應(yīng)當(dāng)維持原判。

　　南京市中級人民法院經(jīng)審理，確認(rèn)一審查明的事實屬實。另查明，被上訴人新宇公司已取得本市中山路18號的土地使用權(quán)證及房屋所有權(quán)證，現(xiàn)正在對時代廣場進(jìn)行整體布局調(diào)整的施工。

　　二審審理中，南京市中級人民法院主持雙方當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)解。被上訴人新宇公司表示，可以在本市同類地區(qū)為上訴人馮玉梅購買同等面積的門面房；馮玉梅要求，新宇公司應(yīng)當(dāng)在原地點給其安置同等面積的門面房，并給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，或者在本市同類地區(qū)給其補(bǔ)償80平方米的門面房。因雙方各執(zhí)己見，致調(diào)解不成。后新宇公司表示，愿意在一審基礎(chǔ)上再給馮玉梅補(bǔ)償各種經(jīng)濟(jì)損失20萬元。

　　二審應(yīng)解決的爭議焦點是：1．一審判決解除合同是否正確2．在權(quán)利人沒有提出請求的情況下，一審在解除合同的判決中一并判決義務(wù)人給權(quán)利人賠償，是否符合程序南京市中級人民法院認(rèn)為：

　　上訴人馮玉梅與被上訴人新宇公司簽訂的商鋪買賣合同合法有效。新宇公司在合同約定的期限內(nèi)未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，已構(gòu)成違約，又在合同未依法解除的情況下，將2B050商

　　鋪的玻璃幕墻及部分管線設(shè)施拆除，亦屬不當(dāng)。合同法第一百零七條規(guī)定：“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。”從這條規(guī)定看，當(dāng)違約情況發(fā)生時，繼續(xù)履行是令違約方承擔(dān)責(zé)任的首選方式。法律之所以這樣規(guī)定，是由于繼續(xù)履行比采取補(bǔ)救措施、賠償損失或者支付違約金，更有利于實現(xiàn)合同目的。但是，當(dāng)繼續(xù)履行也不能實現(xiàn)合同目的時，就不應(yīng)再將其作為判令違約方承擔(dān)責(zé)任的方式。合同法第一百一十條規(guī)定：“當(dāng)事人一方不履行非金錢債務(wù)或者履行非金錢債務(wù)不符合約定的，對方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事實上不能履行；(二)債務(wù)的標(biāo)的不適于強(qiáng)制履行或者履行費用過高；(三)債權(quán)人在合理期限內(nèi)未要求履行�！贝藯l規(guī)定了不適用繼續(xù)履行的幾種情形，其中第(二)項規(guī)定的“履行費用過高”，可以根據(jù)履約成本是否超過各方所獲利益來進(jìn)行判斷。當(dāng)違約方繼續(xù)履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益時，應(yīng)該允許違約方解除合同，用賠償損失來代替繼續(xù)履行。在本案中，如果讓新宇公司繼續(xù)履行合同，則新宇公司必須以其6萬余平方米的建筑面積來為馮玉梅的22．50平方米商鋪提供服務(wù)，支付的履行費用過高；而在6萬余平方米已失去經(jīng)商環(huán)境和氛圍的建筑中經(jīng)營 22．50平方米的商鋪，事實上也達(dá)不到馮玉梅要求繼續(xù)履行合同的目的。一審衡平雙方當(dāng)事人利益，判決解除商鋪買賣合同，符合法律規(guī)定，是正確的。馮玉梅關(guān)于繼續(xù)履行合同的上訴理由，不能成立。

　　考慮到上訴人馮玉梅在商鋪買賣合同的履行過程中沒有任何違約行為，一審在判決解除商鋪買賣合同后，一并判決被上訴人新宇公司向馮玉梅返還商鋪價款、賠償商鋪增值款，并向馮玉梅給付違約金及賠償其他經(jīng)濟(jì)損失。這雖然不是應(yīng)馮玉梅請求作出的判決，但此舉有利于公平合理地解決糾紛，也使當(dāng)事人避免了訟累，并無不當(dāng)。在二審中，新宇公司表示其愿給馮玉梅增加20萬元賠償款，應(yīng)當(dāng)允許。

　　據(jù)此，南京市中級人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定，于20xx年9月6日判決：

　　一、維持南京市玄武區(qū)人民法院的一審民事判決第一、二、三項；

　　二、變更南京市玄武區(qū)人民法院的一審民事判決第四項為：被上訴人新宇公司賠償上訴人馮玉梅逾期辦理房屋權(quán)屬登記過戶手續(xù)的違約金及其他經(jīng)濟(jì)損失68萬元，于本判決生效之日起10日內(nèi)付清。

　　二審案件訴訟費7867元，由被上訴人新宇公司負(fù)擔(dān)。

　　本判決為終審判決。

公司買賣合同10

　　出賣人：__________

　　住所地：_______________

　　買受人：__________

　　住所地：_______________

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方購買甲方集裝箱達(dá)成以下買賣合同條款。

　　一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量：_____________

　　二、產(chǎn)品質(zhì)量

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國際海運過程中要求的各種標(biāo)準(zhǔn)，適用于正常存貨。

　　2、乙方對產(chǎn)品質(zhì)量的特殊要求：_______________

　　3、乙方對產(chǎn)品包裝的特殊要求：_______________

　　三、產(chǎn)品價款

　　產(chǎn)品的單價：人民幣________元

　　運費：人民幣________________元

　　總價：人民幣__________元

　　四、產(chǎn)品交付

　　甲方產(chǎn)品交付方式為：甲方送貨

　　產(chǎn)品交付地點為甲方所在地，交貨時間為合同生效后_____天，若乙方對甲方產(chǎn)品有特殊要求的，甲方應(yīng)當(dāng)在乙方提供相關(guān)確認(rèn)文件后7天內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權(quán)拒絕交貨，乙方未能及時提供相應(yīng)文件的，甲方有權(quán)延期交貨。

　　在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時交貨的，產(chǎn)品的滅失、毀損的風(fēng)險由甲方承擔(dān)產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產(chǎn)品的滅失、毀損的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。

　　五、價款結(jié)算

　　乙方應(yīng)在本合同書簽訂_______日內(nèi)向甲方支付貨款__________元，甲方在收到貨款當(dāng)日或次日須將集裝箱安全及時送達(dá)乙方所在地。若因甲方延遲送貨，由此給乙方產(chǎn)生不必要的損失，損失由甲方承擔(dān)。

　　六、合同的解除與終止

　　雙方協(xié)商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權(quán)解除合同，但應(yīng)當(dāng)及時書面通知到對方。

　　七、商業(yè)秘密

　　乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息均為甲方的商業(yè)秘密。

　　無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書面同意或為履行本合同義務(wù)之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。

　　八、不可抗力

　　因火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、自然災(zāi)害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔(dān)。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續(xù)履行合同的，由雙方另行協(xié)商。

　　因不可抗力終止合同履行的一方，應(yīng)當(dāng)于事件發(fā)生后___向?qū)Ψ教峁┯袡?quán)部門出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴(kuò)大的，過錯方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　十、其他約定事項

　　1、乙方聯(lián)系人或授權(quán)代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。

　　2、簽訂或履行合同過程中，非經(jīng)甲方書面同意或確認(rèn)，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構(gòu)成乙方對甲方的預(yù)付款或已付款款項。

　　3、乙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的'，應(yīng)當(dāng)及時通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無法與乙方聯(lián)系的，由乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同書具有同等法律效力。

　　5、乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件。

　　6、簽訂本合同時，雙方確認(rèn)的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。

　　十一、爭議解決

　　本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　十二、明示條款：

　　甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。

　　十三、本合同經(jīng)雙方蓋章或授權(quán)代表簽字后生效。

　　十四、本合同書一式_____份，雙方各執(zhí)_____份。

　　甲方：__________乙方：__________

公司買賣合同11

　　買受人：

　　出賣人：

　　茲因買受人向出賣人購買附表一的標(biāo)的物，依動產(chǎn)擔(dān)保法規(guī)定，雙方約定條款如下：

　　一、買賣標(biāo)的物：

　　二、買賣標(biāo)的物業(yè)已交買受人占有使用，但買受人未付清全部價款之前，出賣人保有標(biāo)的物及其附件的所有權(quán)。買受人使用標(biāo)的物，應(yīng)遵守下列條件：

　　標(biāo)的物應(yīng)置放于。買受人妥善保管維護(hù)使用。未經(jīng)出賣人書面同意，不得將標(biāo)的物移離上述地點。

　　出賣人得隨時派員至標(biāo)的物所在地點，檢查標(biāo)的`物的狀況。

　　買受人不得毀損標(biāo)的物或涂滅標(biāo)的物上名稱、商標(biāo)、廠牌與編號。

　　標(biāo)的物因火災(zāi)、盜竊以及天災(zāi)地變等不可抗力而發(fā)生的損失，概歸買受人負(fù)擔(dān)。

　　買受人不得將標(biāo)的物出借、讓與、出質(zhì)、出賣、提供擔(dān)�；驗槠渌�任何處分。

　　三、買賣人取得所有權(quán)的方法：

　　四、買受人取得所有權(quán)的條件：買受人付清全部價款時，買受人始行取得標(biāo)的物所有權(quán)。

　　五、第三條所定付款，如買受人有任何一期未付情況，經(jīng)出賣人以掛號函發(fā)信期限____日催告，買受人仍未清償時，買受人并愿徑受強(qiáng)制執(zhí)行。出賣人得申請法院強(qiáng)制執(zhí)行收回買賣標(biāo)的物。其已付價款，全部視為買受人使用標(biāo)的物的折舊損害賠償，不得請求退還。如標(biāo)的物有毀損，買受人應(yīng)按出賣人通知的數(shù)額賠償。

　　六、買受人如將標(biāo)的物保險，其受益人應(yīng)列為出賣人。

　　七、就本契約所生糾紛之一切訴訟以法院為第一審管轄法院，強(qiáng)制執(zhí)行收回標(biāo)的物，則由標(biāo)的物所在地的地方法院管轄。

　　八、其他條件：

　　雙方應(yīng)即日向管轄登記機(jī)關(guān)，辦理動產(chǎn)擔(dān)保附條件買賣契約的39登記。如買受人不協(xié)同出賣人辦理登記，任憑出賣人隨時收回標(biāo)的物，并賠償出賣人的一切損失，買受人無異議。

　　本件動產(chǎn)擔(dān)保附條件買賣契約登記有效期間為________年，自登記日起算。

　　出賣人收回標(biāo)的物____日內(nèi)，買受人得以現(xiàn)金繳付余額全部及償還出賣人收回的一切費用于出賣人后，領(lǐng)回原標(biāo)的物。其領(lǐng)回位置，由買受人自理。

　　其他未定事項，概依有關(guān)法律的規(guī)定辦理。

　　九、買受人的連帶保證人，就買受人因本契約而生的一切債務(wù)，負(fù)連帶責(zé)任，并愿拋棄民法保證各條內(nèi)有關(guān)保證人和權(quán)利。連帶保證人所負(fù)責(zé)任，以保證至履行本契約所生全部債務(wù)時為止。保證人非經(jīng)出賣人的書面同意，不得借故中途退保。

　　十、出賣人依第五條收回的買賣標(biāo)的物，經(jīng)拍賣所得的價金與買受人已付的價金合計總數(shù)不足清償全部貨款時，買受人及連帶保證人仍應(yīng)負(fù)全部清償責(zé)任。

　　買受人：住址：身份證號：

　　連帶保證人：住址：身份證號：

　　出賣人：________年____月____日

公司買賣合同12

　　需方:

　　供方:

　　甲方根據(jù)工程建設(shè)的需要，經(jīng)過對所需鋼筋項目進(jìn)行招標(biāo)，確定乙方為供貨商。甲乙雙方依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章，并結(jié)合深圳市有關(guān)規(guī)定，經(jīng)平等協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本合同。

　　一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、品牌、數(shù)量、單價、金額：

　　材料名稱

　　規(guī)格型號

　　品牌

　　單位

　　數(shù)量

　　單價

　　金額

　　1

　　ⅰ級盤圓鋼筋

　　2

　�、⒓墖鴺�(biāo)螺紋鋼筋

　　3

　�、＜墖鴺�(biāo)螺紋鋼筋

　　本合同暫定總價款為：_________________元整

　　備注:1、合同約定總價款為暫定價款，具體總價款按實際供貨數(shù)量結(jié)算。

　　2、本合同單價為不含稅綜合單價，合同單價包含人工、材料、機(jī)械設(shè)備、裝卸車、運輸、利潤等所有費用。本合同所約定單價有效期為乙方第一次供貨起至最后一次供貨完畢止，合同執(zhí)行期間無論材料市場價格浮動、政府政策變動或其他任何原因，本合同約定單價均不予調(diào)整。

　　3、上述合同單價從________年____月____日起執(zhí)行，約至________年____月____日止。

　　二、質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)：

　　所有鋼筋的性能和質(zhì)量均需滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,并承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量保修期間的質(zhì)量責(zé)任。適應(yīng)于本合同的國家標(biāo)準(zhǔn)為：《低碳鋼熱軋圓盤條》701-1997和《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》1499-1998。

　　三、產(chǎn)品質(zhì)量：

　　1、本合同每批貨物送達(dá)施工現(xiàn)場后，甲方指定專人根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行驗收并取樣送檢,乙方必須保證每批材料均為合格產(chǎn)品。直條鋼筋長度定尺12米，直徑符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包裝整齊。鋼筋不得出現(xiàn)明顯彎曲、扭曲等變形。鋼筋表面無肉眼可見的裂紋，包括細(xì)小裂紋和其他表面缺陷。鋼筋表面無銹蝕，不得有油漬。鋼筋端頭剪切整齊，無飛邊、彎頭、切頭不凈等。同品種、同規(guī)格，每捆鋼筋鋼制銘牌齊全，并與質(zhì)量證明書對應(yīng)。

　　2、為確保工程質(zhì)量,乙方應(yīng)保證提供完好無損的材料,提供材料出廠合格證、深圳市建設(shè)局發(fā)放的準(zhǔn)用證、國家檢測部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告一式三份，所有證明材料必須字跡清晰并加蓋乙方公章。

　　3、甲方有權(quán)隨機(jī)抽樣送檢，每次材料檢驗合格，檢驗費用由甲方負(fù)責(zé)。若材料檢驗不合格，乙方自愿承諾按如下方式進(jìn)行處理：

　�、佟⒚看武摻钏蜋z時，若出現(xiàn)第一次送檢不合格，乙方自愿向甲方支付罰金人民幣________元整。

　�、�、第一次送檢不合格后，甲方取雙倍鋼筋數(shù)量進(jìn)行復(fù)檢，若復(fù)檢合格，則兩次送檢費用均由甲方承擔(dān)。若鋼筋復(fù)檢仍不合格，則兩次送檢費用均由乙方承擔(dān)，同時乙方自愿承諾向甲方支付違約金人民幣________元整，并承擔(dān)由此引起甲方損失的一切費用計每天人民幣________元整。

　�、郛�(dāng)乙方所供鋼筋送檢出現(xiàn)黃單時，甲方有權(quán)單方面解除合同，重新選擇新的供應(yīng)商，乙方對此無異議。

　　4、若乙方所供鋼筋進(jìn)場時驗收合格，但在加工和使用過程中經(jīng)政府相關(guān)部門抽檢為不合格，乙方必須無條件將不合格部分已加工和尚未加工的鋼筋清退出場，補(bǔ)償給甲方不合格部分但已加工完畢的鋼筋加工費每噸________元，承擔(dān)由于不合格品退場發(fā)生的所有退場費用，甲方有權(quán)單方面解除合同，乙方自愿承諾向甲方支付人民幣________元整的違約金，并承擔(dān)由此引起甲方損失的一切費用計每天人民幣________元整。

　　四、交貨時間、地點、方式：

　　1、交貨時間：

　　甲方提前____天書面通知乙方進(jìn)場計劃，乙方應(yīng)按甲方書面通知進(jìn)場計劃按時交貨。

　　乙方應(yīng)在鋼筋進(jìn)場前提前通知甲方，以便甲方做好收貨準(zhǔn)備，提供卸貨場地。

　　項目施工期約為：____個月。鋼筋供貨期為________年____月____日至________年____月____日止。

　　2、交貨地點：交貨地點為________的施工現(xiàn)場。

　　3、本合同聯(lián)系人：

　　4、本合同指定收貨人：

　　5、交貨方式：乙方負(fù)責(zé)送貨至甲方工地，卸至甲方指定的卸貨地點，并承擔(dān)裝、運、卸等費用。乙方在裝、運、卸過程中發(fā)生的安全事故、交通事故以及其他責(zé)任自行承擔(dān)，并承擔(dān)因此造成的全部損失。乙方交貨時應(yīng)向甲方提供該批貨物的質(zhì)量證明書和準(zhǔn)用證，冷軋帶肋鋼筋還要提供原材料的質(zhì)量證明書。

　　6、本合同約定鋼筋計量方式為：直條鋼筋采用點條計算理論重量。

　　五、結(jié)算方式與保修期限：

　　1、每批次鋼筋乙方送至甲方指定地點，甲方需于每批次鋼筋到場后及時取樣送檢。每批次鋼筋送檢合格后____日內(nèi)，甲方向乙方支付該批貨款金額的____%，剩余該批貨款金額的____%作為質(zhì)保金在兩個月滿后10日內(nèi)，甲方在扣除應(yīng)由乙方承擔(dān)的違約金后按實無息付清。

　　2、產(chǎn)品保質(zhì)期為工程設(shè)計使用年限，在保質(zhì)期內(nèi)，因鋼筋本身引起的一切工程質(zhì)量缺陷，均由乙方承擔(dān)所有責(zé)任并負(fù)責(zé)所有費用。

　　六、違約責(zé)任：

　　1、甲方不按本合同規(guī)定上報鋼筋使用計劃、不按本合同規(guī)定收料所造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　2、如因甲方原因致使貨款未能及時支付給乙方，乙方不承擔(dān)因停工待料而造成的損失。

　　3、乙方未按時、按甲方要求，保質(zhì)、保量供應(yīng)材料造成的甲方停工、窩工、返工等由此對甲方造成的所有損失均由乙方承擔(dān)。

　　4、乙方逾期交貨的，按每日相當(dāng)于逾期貨品價值____‰的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。甲方不在約定的時間付款的，則每逾期一天按未付款額的.____‰向乙方支付違約金。

　　5、如經(jīng)初步檢驗，甲方發(fā)現(xiàn)貨物不合格的，乙方應(yīng)及時將貨物運出工地，并立即免費予以更換，甲方無保管義務(wù)。如乙方怠于運出，由此產(chǎn)生的一切風(fēng)險與損失均與甲方無關(guān)，由乙方自行承擔(dān)。

　　6、乙方逾期交貨的，若逾期____天并且不影響甲方使用的情況下鋼筋價格按照合同約定執(zhí)行，逾期超過____天，逾期交貨部分的單價按照每噸每日降低____元結(jié)算，給甲方造成損失時，還應(yīng)支付相應(yīng)的賠償金。

　　7、乙方逾期交貨而甲方解除合同的，給甲方造成損失時，還應(yīng)支付相應(yīng)的賠償金。

　　8、交貨鋼筋的質(zhì)量不符合約定或者國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，包括但不限于生產(chǎn)廠家不符合約定、外觀不合格、質(zhì)量不合格、沒有有效地質(zhì)量證明文件、取樣檢驗不合格等，乙方均應(yīng)在____日內(nèi)予以免費更換，因此發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)，由此造成的延誤按本約定執(zhí)行。給甲方造成損失時，還應(yīng)支付相應(yīng)的賠償金。

　　9、若乙方交貨鋼筋存在假冒偽劣產(chǎn)品時，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方應(yīng)向甲方支付所涉及鋼筋金額____倍的違約金，雙方合同就此終止，給甲方造成損失時，還應(yīng)支付相應(yīng)的賠償金。

　　10、乙方保證按時交貨，并保證其提供的貨物質(zhì)量符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定，如有違反，愿意承擔(dān)因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任。

　　11、甲方未能按本合同約定支付貨款，向乙方支付違約金。

　　七、合同的生效、終止和解除：

　　1、合同生效：本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起成立生效。

　　2、合同終止：本合同生效后直至甲乙雙方各自履行完其義務(wù)后，本合同自動解除，但相關(guān)質(zhì)量條款和解決糾紛條款除外。

　　3、合同解除：甲乙雙方依據(jù)本合同約定解除合同的，甲方以書面形式向乙方發(fā)出解除合同的通知后，本合同即予以解除。對解除合同有爭議的，按協(xié)議書約定處理。

　　4、合同解除后工作：合同解除后，不影響甲乙雙方在合同中約定的結(jié)算、質(zhì)量責(zé)任條款。

　　八、其它：

　　1、履行合同過程中，雙方往來采取書面形式�？陬^或電話通知無法律約束力，但對方認(rèn)可除外。

　　2、甲方每次的進(jìn)貨時間及數(shù)量傳真給乙方，視同乙方收到，而不論乙方是否簽收，乙方均需及時供貨。

　　九、解決合同糾紛的方式：

　　因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，不愿協(xié)商或協(xié)商未能解決，可向深圳市寶安區(qū)人民法院提起訴訟解決。

　　十、合同有效期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，供貨、結(jié)算完畢后本合同自動解除，但有關(guān)鋼筋質(zhì)量條款和解決糾紛條款除外。

　　十一、合同份數(shù)：本合同壹式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)議補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。

　　十二、合同附件：本合同所列附件為本合同組成部分，與本合同具同等法律效力。

　　需方：

　　單位全稱：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　簽訂時間：______年____月____日

　　供方：

　　單位全稱：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　簽訂時間：______年____月____日

公司買賣合同13

　　出賣人：_________________________

　　買受人：_________________________

　　為了發(fā)展果品生產(chǎn)，安排好市場供應(yīng)，甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂合同，共同信守。

　　第一條定購水果名稱、單位、單價、數(shù)量名稱單位單價數(shù)量金額一等二等三等金額合計：

　　第二條果品質(zhì)量按照國家規(guī)定的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第三條包裝要求和費用承擔(dān)

　　1.包裝材料及規(guī)格：____________________________。

　　2.每包水果凈重：______________公斤。

　　3.不同品種登記分別包裝。

　　4.包裝牢固，適宜裝卸運輸。

　　5.每包品種登記標(biāo)簽清楚。

　　6.包裝費用由甲乙負(fù)擔(dān)。

　　第四條交貨時間、地點

　　1.交貨時間：__________________________________________

　　2.交貨地點：__________________________________________

　　第五條驗收方法_____________________________________________

　　第六條運輸方法及運費承擔(dān)_____________________________________

　　第七條結(jié)算方式與期限_________________________________

　　第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方未按合同規(guī)定品名、品級、數(shù)量交貨，應(yīng)向乙方償付少交部分總價值______%的違約金。2.甲方未按合同規(guī)定時間交貨，每逾期10天，應(yīng)向乙方償付遲交部分總價值______%的違約金。3.甲方包裝不符合合同規(guī)定，應(yīng)當(dāng)返工，所造成損失由甲方自負(fù)。

　　第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方必須按合同規(guī)定收貨，否則，應(yīng)向甲方償付少收部分總價值______%的違約金。2.乙方?jīng)]有按照國家規(guī)定的等級和價格標(biāo)準(zhǔn)，壓級壓價收購，除還足壓價部分貨款外，應(yīng)向甲方償付壓價部分總價值______%的違約金。3.乙方在甲方交貨后，應(yīng)按時付款，每逾期一天，應(yīng)向甲方償付未付款部分總價值______%的違約金。

　　第十條免責(zé)條款甲乙雙方由于不可抗力的自然災(zāi)害，而確實不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分的違約責(zé)任。

　　第十一條合同爭議的`解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：提交________________________仲裁委員會仲裁依法向人民法院起訴。

　　第十二條其他約定事項

　　甲方：_________________________乙方：_________________________

　　日期：_________________________日期：_________________________

公司買賣合同14

　　出售人：_________________

　　身份證：_______________________

　　聯(lián)系電話：_____________________

　　通訊地址：_____________________

　　郵政編碼：_____________________

　　買受人：_______________

　　身份證：_______________________

　　聯(lián)系電話：_____________________

　　通訊地址：_____________________

　　郵政編碼：_____________________

　　居間人：_____________

　　備案證書號碼：_________________

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：_________________

　　通訊地址：_____________________

　　郵政編碼：_____________________

　　法定代表人：___________________

　　聯(lián)系電話：_____________________

　　房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)執(zhí)業(yè)人：_____________

　　聯(lián)系電話：_____________________

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)居間方居間，買方、賣方、居間方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就本合同所涉房地產(chǎn)買賣居間服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條、委托居間事項買賣雙方委托居間方促成訂立的《存量房買賣合同》標(biāo)的為：__________________________________________房產(chǎn)。賣方委托事項：賣方委托居間方向其報告訂立《存量房買賣合同》的機(jī)會或提供訂立《存量房買賣合同》的媒介服務(wù)。買方委托事項：買方委托居間方向其報告訂立《存量房買賣合同》的機(jī)會或提供訂立《存量房買賣合同》的媒介服務(wù)。

　　第二條居間方提供的居間服務(wù)范圍

　　1、接受買方購房委托并為買方提供房地產(chǎn)信息，陪同買方看房;

　　2、對買賣雙方當(dāng)事人資格、房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)信息的合法性進(jìn)行查驗;

　　3、向買方準(zhǔn)確傳達(dá)或報告賣方的真實意圖;

　　4、接受賣方的售房委托并為賣方聯(lián)系合適的`買方;

　　5、提供銀行抵押貸款、公積金貸款等事項的咨詢服務(wù);

　　6、向賣方準(zhǔn)確傳達(dá)或報告買方的真實意圖;

　　7、對買賣雙方辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)、期限等事項提供咨詢服務(wù);

　　8、促成買賣雙方簽訂《存量房買賣合同》;

　　9、協(xié)助買賣雙方辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記等相關(guān)手續(xù);

　　10、__________________________________________

　　第三條居間服務(wù)時間居間服務(wù)時間按下列第_________種方式確定：

　　1、居間方提供的居間服務(wù)自接受買賣雙方委托時起，到買賣雙方簽定關(guān)于上述房產(chǎn)《存量房買賣合同》之日居間服務(wù)結(jié)束。

　　2、居間方提供的居間服務(wù)自接受買賣雙方委托時起，至________________________________________居間服務(wù)結(jié)束。

　　第四條買賣雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、買賣雙方有權(quán)在簽訂《存量房買賣合同》之前，向買賣合同相對人了解本合同所指交易的相關(guān)信息。2、買賣雙方有權(quán)自行確定相關(guān)買賣內(nèi)容。

　　3、買賣雙方在居間方未促成《存量房買賣合同》成立時有權(quán)拒絕支付傭金。

　　4、買賣雙方有權(quán)要求居間方告知進(jìn)行房地產(chǎn)交易的現(xiàn)行稅種、稅率及其他應(yīng)承擔(dān)的費用種類。

　　5、買賣雙方對居間方所提供的信息、成交機(jī)會等商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)居間方同意不得擅自披露。6、________________________________________

　　第五條居間方權(quán)利義務(wù)

　　1、居間方向買賣雙方報告訂立《存量房買賣合同》的機(jī)會或者提供訂立《存量房買賣合同》的媒介服務(wù)。2、居間方在促成《存量房買賣合同》訂立時有權(quán)向買賣雙方要求支付傭金。非居間方過錯買賣雙方未能訂立合同，居間方有權(quán)要求買賣雙方支付必要費用。

　　3、居間方應(yīng)按照買賣雙方的委托，據(jù)實告之居間方所知的買賣雙方提供的房地產(chǎn)信息。

　　4、居間方應(yīng)告知買賣雙方進(jìn)行房地產(chǎn)交易的現(xiàn)行稅種、稅率。

　　5、居間方承諾對交易過程中所知悉的賣方或買方的私人事務(wù)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)同意不得擅自向第三人披露。

　　第六條傭金收取居間方在買賣雙方簽訂《存量房買賣合同》時，向買方收取傭金為房產(chǎn)成交價格的_________%，即人民幣：__________________;向賣方收取傭金為房產(chǎn)成交價格的_________%，即人民幣：__________________。如因買賣雙方原因最終未能完成該房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶的，該傭金不退還;因居間方原因?qū)е略摲慨a(chǎn)產(chǎn)權(quán)不能按規(guī)定過戶的，居間人應(yīng)退還傭金，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第七條其他事項居間方為買賣雙方提供交易結(jié)算資金專用存款帳戶，按買賣雙方的約定進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。居間方設(shè)立的存量房交易結(jié)算資金專用存款賬戶開戶銀行為：__________，賬號為：__________。買賣雙方約定，交易資金結(jié)算按以下第_________方式確定：買賣雙方商定使用居間方提供的交易結(jié)算資金專用帳戶。買賣雙方商定自行結(jié)算，簽訂《交易結(jié)算自行劃轉(zhuǎn)聲明》，供當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)交易管理部門備查。

　　第八條違約責(zé)任

　　1、居間方如有故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實或者提供虛假、私下串通等情況，損害買方或賣方利益的，利益受損方有權(quán)解除合同，居間方應(yīng)退還傭金，并向利益受損方承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　2、買賣雙方承諾按本合同第六條約定按時支付全額傭金。否則,未支付方除向居間方承擔(dān)支付傭金的義務(wù)外，還須向居間方承擔(dān)為實現(xiàn)傭金權(quán)利所產(chǎn)生的其他必要費用。

　　3、________________________________________

　　第九條本合同與其他文件的沖突解決三方在本合同簽訂之前的承諾及協(xié)議，如有與本合同不相符的，以本合同為準(zhǔn)。

　　第十條合同附件本合同共有附件_________份。合同附件為本合同組成部分，具有同等法律效力。

　　第十一條法律適用與糾紛解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可請求當(dāng)?shù)叵�費者委員會調(diào)解處理，或者向當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門申訴。協(xié)商不成的，按下述第種方式解決：

　　1、提交__________________仲裁委員會仲裁;

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第十二條合同數(shù)量及持有本合同一式_________份，一式_________頁，由買賣雙方及居間方各執(zhí)份，具有同等法律效力。

　　第十三條合同生效本合同自三方簽字之日起生效。本合同不作為申請房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記的依據(jù)。

　　賣方：__________________________________買方：__________________________________

　　代理人：________________________________代理人：________________________________

　　代理人身份證號：________________________代理人身份證號：________________________

　　居間方：________________________________房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)執(zhí)業(yè)人姓名：__________________

　　身份證號碼：____________________________房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)執(zhí)業(yè)人注冊號：________________

　　房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)理姓名：__________________身份證號碼：____________________________

　　房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)理資格證號：______________簽約地址：______________________________

　　簽約時間：_________年________月_______日

公司買賣合同15

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙雙方根據(jù)《民法典》、《消費者權(quán)益保護(hù)法》及有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條乙方按下表所列要求購買甲方商品：

　　第二條質(zhì)量要求：甲方所出售的商品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按

　　第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的._________%償付乙方違約金。收付定金的，甲方不能履行合同，雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

　　第五條爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時，按以下第項處理。

　　申請仲裁委員會仲裁

　　依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條其它約定事項：_________

　　第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方：_________乙方：_________

　　經(jīng)辦人：_________身份證：_________

　　聯(lián)系電話：_________聯(lián)系電話：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點

【公司買賣合同】相關(guān)文章：

公司買賣合同01-11

【精】公司買賣合同03-25

公司買賣合同【薦】03-25

公司買賣合同【熱門】03-27

【推薦】公司買賣合同03-25

公司之間買賣合同03-28

公司貿(mào)易買賣合同03-10

供貨給公司的買賣合同02-20

公司煤炭買賣合同02-02