房屋買賣合同(共15篇)
隨著人們法律意識的建立,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,以下是小編整理的房屋買賣合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
房屋買賣合同1
甲方(賣方):____________乙方(買方):____________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在濟南市________區(qū)________路________小區(qū)________號樓________單元________室(建筑面積________平方米,儲藏室________平方米,產權證號)房地產出賣給乙方,并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證復印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫________;即人民幣小寫________。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金________,即小寫________ 。
四、乙方支付定金之日起________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續(xù)所產生的有關稅費由________方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續(xù),待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付元的.違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風機一臺(型號:_______),空調兩臺(型號:_______),熱水器(型號:_______),浴霸(型號:_______),飲水機(型號:_______),音響兩臺(型號:_______),涼衣架,房內燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設施,等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
甲方(賣方):____________(印)乙方(買方):_________(印)
身份證號:_________身份證號:_________
住址:____________住址:_________
電話:____________電話:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
房屋買賣合同2
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協(xié)商一致,并經土地所有權人同意,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在房屋院落(包括:正房間、廂房間)出賣給乙方,并將與所出賣房屋相關的土地使用權同時轉讓給乙方,。該院落具體位置為:
東鄰: 西鄰:
南鄰: 北鄰:
登記長度為:x米、寬度為x米,面積共x平米。
二、該院落相關的附屬物同時全部轉讓,附屬物包括:
三、、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫x:即人民幣小寫x元。乙方在合同生效時一次性付清。
四、甲方應在前將該房屋交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網費、有線電視費等,
五、本合同生效后,一方如不能按規(guī)定交付房產或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元違約金。
六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。并已經取得全部共有人的一致同意。若因產權、使用權或其他產權原因而導致乙方無法正常使用,甲愿意賠付乙方全部轉讓款、房屋的`改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。
七、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關產權證照轉移義務,如因政府原因確實無法辦理產權轉移手續(xù),甲方須把相關證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷,該院落的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
八、其它:
1.本協(xié)議未盡事宜須經雙方協(xié)商解決,并簽訂相應的補充協(xié)議。
2.本協(xié)議經甲乙雙方簽字、蓋章,村委會簽字蓋章后生效。
3.本協(xié)議電腦打印一式三份,各方各執(zhí)一份。
甲方(賣方):__x(印)身份證號:
住址: 電話:
x年xx月xx日
乙方(買方):__x(印)身份證號:
住址:__x電話:
x年xx月xx日 村委會意見:
村委會蓋章:x年xx月xx日
房屋買賣合同3
賣 方(甲方):xx
買 方(乙方):xx
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
(一)甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,雙方議定房地產總價款為人民幣大寫xx:
1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫) 房屋座落:
建筑結構:xx結構,總層數(shù):層:
建筑面積xx平方米,作于xx用途。
2、該房屋的所有權證號為:x,國有土地使用權證號為:。
(二)甲乙雙方商定,自本合同簽訂之日起,乙方一次性付清房款后,甲方正式交付乙方房屋鑰匙以及房屋產權證書。
(三)甲方在房屋正式交付乙方時,甲方應已清結該房屋已發(fā)生的水、電、有線電視、物業(yè)管理等各項費用,并告知乙方。從正式交付乙方之日其起由乙方負責交納,該房屋所產生的其他一切費用與甲方無關。
(四)甲方應就該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
(五)雙方中途違約,由違約方向對方給付房地產價款百分之十(10%)的違約金。
(六)經甲乙雙方協(xié)商一致同意,辦理房產過戶手續(xù)所繳納交易稅費、手續(xù)費等相關費用均由乙方承擔。甲方應提供辦理辦理過戶手續(xù)所需的`材料。
(七)本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
(八)本合同經雙方簽章后即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協(xié)議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。
(九)本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(十)甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬物及裝修設施為:
甲方(賣方):xx
乙方(買方):xx
身份證號:x
身份證號:x
住址:xx
住址:xx
電話:xx
電話:xx
20xx年x月xx日
20xx年x月xx日
房屋買賣合同4
甲方(出賣人)姓名:____________【身份證】___________________
地址:____________________________________________________
郵政編碼:________________聯(lián)系電話:______________________
乙方(買受人)姓名:____________【身份證】___________________
地址:____________________________________________________
郵政編碼:________________聯(lián)系電話:______________________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,為明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋簽訂本合同,以資雙方共同信守執(zhí)行。
第一條甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權并保證符合國家有關規(guī)定,而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。
如因甲方原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。
第二條房屋的坐落、面積情況。
1、本合同所稱標的房屋是指位于__________________。
2、該房屋正房套內面積為_____平方米,雜屋套內面積為_____平方米。
3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一并轉讓。
第三條計價方式與價款。
房屋的交易總價為:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。乙方已向甲方支付的定金轉為房款,乙方還應向甲方共支付房款人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。公共部位與公用房屋分攤建筑面積不再另行計價。
第四條付款方式及期限。
甲乙雙方同意以下列方式付款:
1、乙方已向甲方交付定金共伍仟元整,自本合同簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方;
2、剩余房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整于乙方取得該房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》之日起____天內支付。
第五條房屋交付及產權登記的約定。
1、甲方應于本合同簽訂之日起____天內將本合同項下房屋全部交付給乙方,并應在交房當日將_________等費用結清。
2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記后日內(最遲不超過房屋所在地其他所有權人取得房地產權屬證書之日),及時辦理權屬登記(指房屋的`《房屋所有權證》和《土地使用權證》)。
3、甲方應當在取得房地產權屬證書之日起_________日內,及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。
第六條稅費分擔約定
1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續(xù)費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續(xù)費等一切稅費由乙方承擔。
第七條違約責任
1、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之_________的違約金。
2、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付,自本合同規(guī)定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之_________的違約金。
甲方:________________
乙方:________________
日期:________________
房屋買賣合同5
委托人(被代理人): (以下簡稱甲方)
受托人(代理人): (以下簡稱乙方)
根據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定,經甲、乙雙方協(xié)商一致,訂立如下合同:
一、甲方自愿將自己位于 市 區(qū) 路(街) 號 單元 室的房產委托乙方代理銷售。
1、該房產房屋所有權證號為 字第 號、 字第 號/使用權證號為 號,建筑面積/使用面積為 平方米。
2、上述所售房產的基本情況為:房型 、結構 、樓層 、附屬設施 。
3、該房產擬售價格為¥ (大寫) 。
二、乙方接受委托后應按照《 市房地產中介行業(yè)規(guī)則(試行)》的要求提供服務、促成交易。
三、在房屋的交易過程中,乙方有義務協(xié)助甲方辦理權屬過戶登記、房款交割、房屋管理權交接等工作,保障交易的安全性。
四、乙方協(xié)助甲方辦理完交易過戶登記手續(xù)后,甲方應一次性付給乙方成交金額的 %(超過 萬的部分以 %累計,低于 元的按 元收取)作為代理傭金。
五、甲方保證不與乙方介紹的.客戶私下聯(lián)系,包括互留聯(lián)系電話、地址等,否則視甲方有故意逃避代理傭金的行為。若私下成交,造成甲方利益受損或其他糾紛,乙方不承擔任何責任,并且乙方有權提出兩倍于代理傭金的賠償。
六、甲方保證該房產權屬清晰,無財務糾紛,如甲方故意隱瞞真實情況致使乙方遭受損失,甲方應承擔責任并給予補償。
七、委托有效期為 。
八、若在委托期內甲方已通過售出該房產,則本委托合同自行終止。
九、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行商定,并簽定補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的甲、乙雙方可依法向 市仲裁委員會提出仲裁。
十一、本合同從甲方簽字、乙方蓋章之日起生效。
十二、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(簽字):
乙方: (蓋章)
住址(單位):
經辦人:
身份證號碼:
聯(lián)系方式:
年 月 日
房屋買賣合同6
房屋買賣合同權利轉讓問題涉及預售商品房再轉讓問題和其他房屋買賣合同權利轉讓問題(主要是指現(xiàn)房),我國法律界對該問題討論的不是很多,但是由于厘清該問題對司法實踐頗有裨益,因此本文擬就該問題作些探討。
一、合同權利轉讓的基本理論問題。
在研究房屋買賣合同權利轉讓問題之前,本文先就合同權利轉讓的一些基本理論問題進行簡要地說明。
合同權利轉讓是指合同債權人通過協(xié)議將其債權全部或者部分地轉讓給第三人的行為。其特征是:第一、合同權利轉讓是不改變合同權利的內容,由債權人將權利轉讓給第三人。第二、合同權利轉讓的對象是合同債權。第三、權利的轉讓既可以是全部的轉讓,也可以是部分的轉讓。合同權利轉讓的生效有兩個條件:第一、權利轉讓合同成立。第二、債權人將權利轉讓的事實通知債務人。合同權利轉讓的法律效力分為對內效力和對外效力,對內效力具體表現(xiàn)為:第一、合同權利由讓與人轉讓給受讓人,如果是全部轉讓,則受讓人將作為新債權人而成為合同權利的主體,轉讓人將脫離原合同關系,由受讓人取代其地位。如果是部分權利轉讓,則受讓人將加入合同關系,與原債權人一起成為共同債權人。第二、在轉讓合同權利時從屬于主債權的從權利也將隨主權利移轉而發(fā)生移轉。第三、轉讓人應當保證其轉讓的權利是有效存在且不存在權利瑕疵的。對外效力具體表現(xiàn)為:第一、債務人不得再向轉讓人即原債權人履行債務。第二、受讓人不僅取得債權人轉讓的債權,而且應取得與債權有關的從權利。第三、債務人在合同權利轉讓時就已經享有的對抗原債權人的抗辯權,并不因合同權利的轉讓而消滅。2
我國關于合同權利轉讓的立法例包括《中華人民共和國民法通則》(以下簡稱《民法通則》)第九十一條和《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《合同法》)第五章的有關規(guī)定,其中第七十九條至八十三條專門規(guī)定合同權利轉讓問題,第八十七條規(guī)定辦理批準、登記等手續(xù)問題。
《民法通則》第九十一條規(guī)定:“合同一方將合同的權利、義務全部或者部分轉讓給第三人的,應當取得合同另一方的同意,并不得牟利。依照法律規(guī)定應當由國家批準的合同,需經原批準機關批準。但是,法律另有規(guī)定或者原合同另有約定的除外”。該條款沒有對權利的轉讓和義務的轉移進行區(qū)分,而是將二者作為一個整體看待。合同權利義務的轉讓含有義務轉移的因素,所以需要取得合同另一方的同意,但是如果轉讓人不承擔合同義務(單務合同)或者義務已經履行完畢,其轉讓合同權利是否需要合同另一方的同意呢?僅就該條文理解,在這種情況下,仍需另一方的同意。同時該條文對合同權利的轉讓還有一個限制,即轉讓人轉讓合同權利義務時不得牟利,這種規(guī)定明顯帶有計劃經濟體制立法模式的色彩。《合同法》關于合同權利轉讓的規(guī)定“是在對民法通則第91條進行補充的基礎上,并借鑒《涉外經濟合同法》第26條的有關規(guī)定發(fā)展而來,它彌補了合同債權債務轉讓的立法漏洞”。3 因《合同法》關于債權轉讓的規(guī)定比較明確,本文不再詳述。
《合同法》未對合同所指向的標的物作動產和不動產的劃分,應當理解為只要符合法律規(guī)定,不論動產還是不動產,合同權利都可以轉讓。因此可以講《合同法》對房屋買賣合同權利轉讓提供了明確的法律依據。下面就該權利轉讓所涉及的問題進行分析論述。
二、我國關于房屋買賣合同權利轉讓的有關規(guī)定。
因預售商品房以外的其他房屋買賣合同的權利轉讓問題并不復雜,本文對該問題不再贅述,下面僅就預售商品房買賣合同權利轉讓問題進行分析。
預售商品房買賣合同權利轉讓問題一般稱之為預售商品房再轉讓。對于預售商品房再轉讓問題有兩種截然相反的.觀點:第一種是反對轉讓,主要理由是“炒樓花”具有較大的投機性,允許炒樓花可能導致房價上漲,擾亂房地產市場秩序,損害房屋實際使用者的利益,影響國民經濟的發(fā)展。贊成轉讓的認為,炒家進入房地產市場進行風險投資,既可以為房地產開發(fā)聚集資金,又可以活躍市場,從世界各國房地產交易實踐來看,炒家參與房地產市場已經成為成熟房地產市場的主要特點 。4本人贊同第二種觀點,商品房再轉讓形成的原因是多方面的,可能是為了投資,也可能是因其他原因,購買的商品房對預購方已經沒有意義,例如預購方移居國外。如果一概禁止轉讓,則限制了預購方合法權益的行使。
其實,關于預售商品房再轉讓問題,我國1995年《房地產管理法》已經作出了規(guī)定,該法第五十四條規(guī)定:“商品房預售的,商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓的問題,由國務院規(guī)定”。因迄今為止國務院尚未作出具體規(guī)定,有些學者據此認為預購商品房不能再轉讓。本人認為該規(guī)定是一種委任性條款,即授權國務院對預售商品房再轉讓制定行政法規(guī),其隱含的意思是預購商品房可以再轉讓。我們無法想象國務院會制定這樣的行政法規(guī):“根據《房地產法》第五十四條的規(guī)定,預售商品
房不能再轉讓”。如果預售商品房不可以再轉讓,那么《房地產法》應當直接作出規(guī)定,沒有必要再授權國務院制定不可轉讓的行政法規(guī)。所以該條款“實際上是對商品房的預售合同轉讓的認可”。
房屋買賣合同7
房屋出賣方:_____________公司(以下簡稱甲方)
房屋買入方:_____________(以下簡稱乙方)
1、房屋買賣標的:_____________
(1)甲方同意將上!癬__________中心”大廈內第___________樓___________室公寓房屋___________套(包括室內裝修、設備、家具等等)賣給乙方。本買賣契約所規(guī)定的房屋面積(指建筑設計圖計算)共計___________平方米(附房屋平面示意圖,室內用品清單各一份)。
(2)本買賣契約所涉之“___________”大廈地址為上海市___________路___________號,該地塊是經上海市土地局批準,甲方以___________萬美元中標,獲得五十年有償使用權(截止公元______年______月______日),因此乙方購入的公寓房屋連同相應的___________平方米的土地使用權一并購入。乙方擁有對本契約所規(guī)定的買賣范圍的房產權和___________平方米的土地使用權截止期限為公元______年______月______日。
(3)如甲方的土地有償使用權結束時,本合同即行終止。
2、房屋買賣價格:_________________
本契約所規(guī)定的公寓房買賣價格為___________美元,甲方已收妥由乙方支付的全部房屋買賣款項。
3、房屋的移交:_________________
(1)本房屋買賣契約簽訂后,乙方必須在一個月內按照甲方銷售說明書規(guī)定的有關建筑和設備標準及室內家具用品的`清單,對甲方交付的房屋與設備進行驗收。驗收合格雙方交接房屋鑰匙,房屋鑰匙交接完畢,即作為甲乙雙方房屋移交手續(xù)辦妥。
(2)自房屋移交之日起,房屋在土地有償使用期限內的所有權即歸乙方。不論乙方住進使用與否,均應從移交之日起由乙方承擔該房屋的使用、管理和維修責任。
4、管理、維修和其他費用:_________________
(1)“___________中心”大廈管理維修等項工作,均由甲方負責管轄,并向各用戶進行分攤及收取相應費用。
一手房屋買賣合同一手房屋買賣合同(2)甲方暫定每月向乙方收取壹佰美元的大樓管理費。大樓管理費包括公用水費、公用部位環(huán)境衛(wèi)生費、公用部位綠化保養(yǎng)費、安全保衛(wèi)費、機械保養(yǎng)人員及大樓房管人員費用等。
(3)甲方每月向乙方收取大樓公共設施、設備大修、小修儲存費,收費標準另議。大樓大修小修儲存費的用途范圍如下:_________________屬甲方管轄內的公用的室內外綠化園地、道路、給排水系統(tǒng)、供電供氣系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、空調系統(tǒng)、照明系列和消防設
備、給排水設備、供電供水設備、空調設備的公用場所的所有的非人為損壞的建筑和裝飾的修復。
(4)乙方所應負擔的電費、冷暖氣空調費由甲方負責計算、分攤,甲方將總費按住戶、用戶面積平均分,另加___________%代辦手續(xù)費。
(5)本買賣契約價格中不含停汽車的位置,乙方若需租用地下停車場車位,請與甲方商議,另簽訂停車場地租用合同。
(6)本買賣契約價格中不含室內清潔費,若需清掃室內衛(wèi)生,乙方請與甲方聯(lián)系,由甲方統(tǒng)一安排人員清掃,費用另議。
(7)上述各類費用由甲方按月開出收款單,房屋一手買賣合同范本乙方在接到付款通知單后___________天內一次付清,逾期按日計收應繳款額的千分之______________________‰)滯納金。
房屋買賣合同8
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方與乙方因買賣_________________(以下簡稱訴爭房產)引發(fā)訴訟,現(xiàn)該案經北京市第二中級人民法院裁定依法發(fā)回原審法院重新審理,甲乙雙方為徹底解決此糾紛經平等協(xié)商,自愿達成協(xié)議如下,以茲共同遵守。
1、本協(xié)議簽訂當日,甲方一次性給付乙方_________萬元人民幣(包括乙方已支付甲方的購房款_________萬元整,以及中介費、訴訟費等)。乙方收到上述_________萬元款項后,與甲方之間房屋買賣法律關系終止,乙方對甲方不再享有任何權利(包括實體權利和訴訟權利),乙方與甲方之間的債權債務即告全部結清;
2、乙方應于收款后2日內,在甲方的配合下持有效證件,前往相關房地產交易管理部門辦理解除對訴爭房產所設定的網簽手續(xù);
3、收到上述_________萬元款項后10個工作日內,乙方應向北京市_________區(qū)人民法院提交書面撤訴申請,申請撤銷對甲方提起的一切訴訟,并確保于收到上述款項后10個工作日內,解除對訴爭房產上所設定的財產保全查封,使訴爭房產恢復至可隨時可進行網簽的`狀態(tài);
4、乙方收到上述_________萬元款項后,延遲履行本協(xié)議第2、3條所設定的義務的,支付給甲方違約金_________萬人民幣;甲方延遲履行本協(xié)議第1條所設定的義務的,應向乙方支付違約金_________萬元,同時乙方保留對甲方的其它訴訟權利。
5、因甲方原因無法辦理訴爭房屋的網簽解除手續(xù)的,乙方不承擔法律責任,甲方所支付乙方的_________萬元款項乙方不予退還。
6、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。因履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議,雙方自愿提交訴爭房屋所在地人民法院管轄。
甲方:_________________乙方:_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
房屋買賣合同9
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律法規(guī),甲乙雙方本著公平、自愿的原則,經協(xié)商一致,達成房屋買賣合同,條款如下:
第一條 房屋基本情況
甲方所賣房屋是住宅樓一棟(四樓四間),磚混結構,坐落在臺江縣臺拱鎮(zhèn)秀眉東大道,革東沖320國道旁原龍氏酒樓,土地面積為394.5平方米(土地證號為:臺國地土( )第 號),建筑面積為730.57平方米。
第二條 房屋權屬情況
該房屋所有權證(總證)臺房權證臺江縣字第(1999)1779號,現(xiàn)還在臺江縣信用社抵押貸款,房屋租給高鐵民工住宿,于20xx年9月15日到期。
第三條 房屋成交價款及付款方式
房屋成交價款為208萬元。
付款方式:
(1)于20xx年8月 日,先預付定金20萬元;
(2)20xx年 月 日付88萬元;(3)20xx年2月30日付100萬元(春節(jié)前付清)。
第四條 房屋產權和其他具體狀況的'承諾
1、甲方應當保證該房屋產權糾紛,因甲方原因造成房屋不能辦理產權過戶登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。
2、該棟房屋原來的水電立戶及設施屬于乙方所有。
3、房屋交付時間于20xx月3月10日前,甲方將房屋、房產證和土地使用證全部交給乙方。
4、乙方得證后,若乙方沒有過戶,拿我原房產證、土地使用證去貸款或作其他用,甲方概不負責。
5、房屋賣給乙方后屬于乙方資產,由乙方隨時轉讓或改造,甲方無權干涉,不論房屋改造或轉讓,過戶、甲方要配合乙方到相關部門辦理手續(xù)。
6、土地房屋轉讓的各項稅費全部由乙方承擔。
第五條 除國家政策,天災人禍,不可抗力的,乙方不按期付清甲方房屋款,每天承擔滯納金200元,甲方未按期交房,同上交納乙方滯納金。
第六條 未盡事宜,雙方共同商量解決。
此合同從簽字之日起生效,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
年 月 日
房屋買賣合同10
出賣人(甲方):身份證號碼:
買受人(乙方):身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣房產等相關事宜達成如下協(xié)議,以資共同遵守:
一、甲方自愿將其位于 _____________________________的房產及其土地使用權(一層車庫一處,建筑面積_____平方米;車庫門前附屬場地____ _____平方米及附屬卷閘門、防盜窗等設施,上述內容以下簡稱“本房屋”)以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥______ __ 元)的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金 萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方須無條件協(xié)助乙方辦理房屋產權過戶手續(xù),辦理過戶手續(xù)發(fā)生的契稅、土地出讓金由乙方負擔。甲方承擔本合同轉讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋后一次性將房款交付甲方。(交易后甲方給乙方寫好收據)
四、本合同簽訂后,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納購房后應付的各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,甲方不得以本房屋為關聯(lián)與他人訂立任何合同。
六、違約責任
1、甲方應當于 年 月 日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之三計算違約金支付給乙方。逾期超過30天時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣 元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之三計算的違約金給甲方。逾期超過30天時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付定金不退。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的`行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照下述兩種算法取高值返還乙方:1)、本房屋合同轉讓金額本金及利息,利息按年息20%計算,計息期自合同簽訂日起算;2)、解除合同時本房屋市場評估價,并賠償乙方的房屋裝修費用,搬遷等損失。
5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因影響房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方;如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述方式解決:依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同一式2份,甲、乙方各執(zhí)一份。
甲方:年 月 日
乙方:年 月 日
見證人: 年 月 日
房屋買賣合同11
售房人:___(以下簡稱甲方)身份證號:___
購房人:___(以下簡稱乙方)身份證號:___
根據國家有關房產的規(guī)定,甲乙雙方經協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議,以資共同信守執(zhí)行。
第一條:房屋基本情況
1、甲方自愿將坐落在____市的房屋(以下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方對該房屋已做充分了解并實地看房,對該房屋現(xiàn)狀無異議,愿意購買該房屋。甲方保證房屋無任何質量問題,且在協(xié)議簽訂后的狀況和看房時狀況一致。
2、該房屋基本情況如下:
房屋性質所有權人:
建筑面積:
房型:
樓層:
總樓層:
使用性質:
附屬設施:
第二條:成交價格
甲、乙雙方協(xié)商后的實際成交價格為:人民幣萬___元(大寫),該房屋產權過戶需繳納的.相關費用由乙方承擔,其中個人所得稅由甲方自行承擔。(該房屋產權過戶費用、營業(yè)稅、個人所得稅以房管局實際征收為準)。
第三條:定金及房款交接約定
乙方于________年____月____日交付甲方定金人民幣___元(大寫),該定金將在雙方辦理過戶手續(xù)同時自動轉為第一部分房款。
甲方收到定金后立即還清以該房屋為抵押物的所有貸款,保證該房屋在交易前產權完全歸甲方所有,甲方有權對此房屋進行買賣。
乙方按下述方式付款:銀行貸款:按揭貸款。乙方于甲方清理完貸款后____日內將首付款交于產權交易部門指定的資金托管機構,并辦理房屋貸款,實際貸款金額與年限以銀行實際放貸為準。
第四條:相關事宜
甲方承諾于騰空該房屋,將該房屋鑰匙交于乙方,甲方應于騰房時結清所有水、電、煤氣、暖氣、有線電視、物業(yè)管理費,積極配合乙方完成戶口遷移等相關事宜。
第五條:違約責任
1、甲方須保證該房屋權屬實無爭議,若發(fā)生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛,由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。
2、甲、乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法、有效證件,若因此影響辦理過戶手續(xù),產生的一切后果及違約責任有責任方負責。
3、甲方認可乙方貸款方式付款時:
1)甲方有義務配合乙方的貸款手續(xù),以便乙方貸款時候的順利辦理。
2)貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續(xù)履行該協(xié)議,并承擔由此引起的經濟損失。
3)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠造成的貸款未果,乙方承擔相應責任及經濟損失。
4)甲、乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貸款手續(xù),否則貸款延期責任由責任方承擔。
4、如甲、乙方任何一方拒絕履行協(xié)議或解除協(xié)議,或發(fā)生本條
1、
2、3違約責任,均由違約方向另外一方支付本協(xié)議
第二條確定的房屋實際成交價格的10%作為違約金。實際損失超過違約金總額的,責任方應據實賠償。
第六條:免責條款
如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導致本協(xié)議不能全面履行的,甲、乙雙方不承擔違約責任。
第七條:約定其他事宜
乙方保留甲方房屋所有權證和國有土地使用證。辦理貸款相關手續(xù)。
第八條:其他
1、本協(xié)議在履行中若發(fā)生爭議,甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
2、本協(xié)議經甲、乙雙方簽字蓋章后生效,一式兩份,甲、乙雙方各持一份,各種手續(xù)交接清楚,本協(xié)議自動作廢。
甲方(簽章:)______乙方(簽章:)______
聯(lián)系地址:______聯(lián)系地址:______
聯(lián)系電話:______聯(lián)系電話:______
簽約日期:________年____月____日
房屋買賣合同12
甲方(代理商)_________
乙方:______________
地址:___________________________
地址:______________
為了共同拓展旅游、商務酒店訂____市場,更加深入的鞏固酒店的客源,充分發(fā)揮甲乙雙方在各自領域的優(yōu)勢,甲乙雙方經友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、合同簽訂后,表明乙方成為_______旅行網成員單位,甲乙雙方有義務為會員提供優(yōu)質的服務,并在酒店的明顯位置放置“新概念旅行網會員單位”的標志。
二、酒店客房預定
1.甲方為其會員預定乙方的客房,預定的方式是:甲方通過傳真向義方發(fā)送會員的.定單,明確會員用房的類型、日期、數(shù)量、天數(shù)等。乙方在收到訂單后___分鐘內向甲方回傳有乙方操作人簽名的定單,完成交易,乙方并將訂單轉到酒店前臺,保證客人順利入住酒店,得到滿意的服務。
2.如定單無注明或提供客人的準確航班、車次,所有訂定房只保留到當天_____。
3.持旅行卡成員可直接入住酒店,乙方負責將客人信息反饋給甲方,甲方根據乙方提供的反饋旅客訂房數(shù)量及時給客人增加積分。
三、房款的支付
1.前臺現(xiàn)付:一般會員前臺現(xiàn)付。
2.掛帳支付:會員中特殊客人(如貴賓)可掛款支付,由甲方在每月____日前結算。
四、結算方式酒店、代理商、總公司統(tǒng)一結算時間為每月____日。
五、甲方義務和權利
1.甲方義務為乙方宣傳,媒體包括電視、電臺、互聯(lián)網、報刊雜志、各地傳單等。
2.甲方將本著對會員負責的態(tài)度如實的將乙方推薦給會員,作到不夸大、不貶低。
六、乙方義務和權利
1.乙方義務為甲方提供乙方的資料,并保證其資料的真實性。
2.合同簽訂后,表明乙方加入_______旅行網會員單位,有義務在酒店的明顯位置放置甲方的標志。
3.甲乙雙方合作是XX的,乙方必須盡力推銷旅行卡和商務卡,并保證會員得到乙方優(yōu)質的服務。
4.乙方必須盡力銷售旅行服務卡。
七、協(xié)議的有效期
1.本協(xié)意自簽訂之日生效,一式三份,甲方二份、乙方一份,各份均具有同等法律效力。
2.合同期滿后,雙方如無異議,本合同自動延伸________年。
八、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議,雙方應盡量通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方可向甲方有管轄權的人民法院起訴。
九、客房價目表:(如果客房類型過多,請復印此頁)房型:________季節(jié):__________門市價:_________協(xié)議價:______銷售價:_____旅行卡:______團隊價:______早餐_______備注:__________
1.售價=協(xié)議價+雇金。
2.雇金=_______元(普通酒店)、_______元(特推酒店)、_______元以及以上(各種相應的推廣與宣傳)。
3.旅行卡價=協(xié)議價(客人持旅行卡可優(yōu)先直接入住,酒店不必再向公司反雇金)。
4.淡季時間:_____________________旺季時間:_____________________旺季時間:_____________________甲方:____旅行服務公司
乙方:________________電話:________________
電話:________________傳真:________________
傳真:________________簽約代表:____________
簽約代表:____________操作人:______________
操作人:______________開戶行:______________
開戶行:______________帳號:________________
帳號:____日期____日期
房屋買賣合同13
原告:XX,男,漢族, 年 月 日出生,住址 省 市 區(qū) 花園 幢 室,身份證號碼: 。
被告:1,女,漢族, 年 月 日出生,住址 省 市 區(qū) 花園 幢 室,身份證號碼: 。聯(lián)系電話: 。
被告:2,男,漢族,1987年10月8日出生,住址 省 市 區(qū) 花園 幢 室,身份證號碼: 。聯(lián)系電話: 。
訴訟請求:
一、判令被告支付原告違約金41萬元及因被告原因導致《房屋買賣(居間)合同》目的不能實現(xiàn),房屋溢價損失34萬元,返還購房款5萬元,合計80萬元。
二、判令被告承擔本案全部訴訟費用。
事實和理由
原告與被告1于20xx年9月15日簽訂《房屋買賣(居間)合同》(以下簡稱為“買賣合同”),在XXXXXX經紀有限公司提供中介居間服務下,原告以人民幣205萬元的價款購買被告2與被告1共同所有的.位于XXXXXX區(qū)XXXXX號XXXXX區(qū)XX幢XX室物業(yè)(該房產證顯示被告2與被告1系夫妻關系)。合同對交易定金、付款方式、遞件過戶時間、房產產權現(xiàn)狀、稅費承擔、違約責任等進行了明確約定。被告2因在外出差,故被告1當原告和居間人面與被告2電話聯(lián)系,被告2同意被告1出售該房產。
20xx年11月4日,被告1以該期限房價波動較大其夫妻沒有購置合適價格新房為由,要求解除合同。原告予以拒絕,并要求被告繼續(xù)履行合同。
另了解,在買賣合同簽訂之后,該地段房價大漲,現(xiàn)今該交易房屋的房價已增至280萬左右,比原、被告交易時價格上漲了75萬元。買賣合同約定的違約金已不能彌補原告的實際損失,故要求被告另行支付房屋溢價部分。
原告認為:原、被告雙方簽訂的買賣合同合法有效,雙方均應按約履行。現(xiàn)因被告的違約行為導致合同無法繼續(xù)履行,故被告應當按照合同約定承擔違約責任。但是合同約定的違約金已不足以彌補原告的實際損失,根據《中華人民共和國合同法》第114條規(guī)定及買賣合同第六條第五款約定,要求被告支付41萬元的違約金,及承擔交易房屋溢價部分的損失。
為維護原告的合法權益,現(xiàn)依法訴至貴院,請求判如所請。
此致
XXXXXX人民法院
具狀人:
日 期:
房屋買賣合同14
出賣人:_________________(以下稱甲方)身份證號碼:_________________
買受人:_________________(以下稱乙方)身份證號碼:_________________
根據中華人民共和國有關法律、法規(guī)及其相關規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿的基礎上,經協(xié)商一致,特訂立本合同,以茲共同遵守。
一、甲方因資金周轉需要,自愿將:_________________①、坐落在縣鎮(zhèn)路號單元層號(房屋所有權證號:_________________,建筑面積:_________________平方米)住房;②、坐落在縣鎮(zhèn)路號(房屋所有權證號:_________________,建筑面積:_________________平方米)自有門面;兩房產出賣給乙方。
二、本合同項下的兩房屋買賣總價款為:_________________大寫元,該款由乙方于年月日借給甲方的款項(《借條》借款金額為人民幣元,約定利息為)抵扣,超出部分甲方仍按借條本金及約定利息償還乙方。
三、雙方約定,甲方可以于年月日前將欠乙方借款(即:_________________按甲方向乙方出具的金額為人民幣元的《借條》約定的本金和利息全部清償)全部償還后,甲方可以解除本房屋買賣合同。
四、甲方未按本合同第三條約定的方式和期限解除合同的.,甲方應當于解除期滿后5日內將本合同項下的兩房屋交付給乙方,并辦理產權過戶手續(xù)。如甲方不及時交付房屋并辦理過戶手續(xù),應向乙方承擔萬元的違約金。
五、甲方與乙方商定,本合同訂立時,甲方應將房產證(可辦理抵押他項權利證)或有關購房合同、交費票據交給乙方作為履行合同的擔保。如甲方按本合同第三條約定的方式和期限解除合同的,乙方在甲方退款時退還給甲方。
六、甲方另有合法住處地址為:_________________,建筑面積:_________________平方米,房屋出賣交付后或經法院強制執(zhí)行時,甲方無條件搬至該房產居住。
七、甲方所提供的所有證件、文件和憑證必須真實、合法、有效,房屋產權無任何經濟糾紛,無任何權利瑕疵,未設定抵押,如發(fā)生不實或欺騙行為由甲方承擔全部相關的法律責任,并由甲方承擔乙方所有的損失。
八、甲方應對該房產擁有完整的所有權,如該房產為共有財產,則須共有人簽字同意。
九、本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。在本合同履行期間,凡因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議、糾紛,雙方應通過友好協(xié)商解決。在協(xié)商無效時,爭議由郴州仲裁委員會裁決。
十、本合同一式二份,雙方簽字、蓋章后生效。
十一、本合同未盡事宜,屆時由甲方與乙方協(xié)商訂立補充合同。補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方及房屋共有人簽名:________________乙方簽名:__________________
簽訂日期:________________
本合同簽訂地點:_________________
房屋買賣合同15
出賣人:____________身份證號碼:____________(簡稱甲方)
買受人:____________身份證號碼:____________(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎上為買賣房屋達成如下協(xié)議:
1、甲方自愿將坐落于的房屋出售給乙方,該房屋建筑面積_____平方米,其房屋產權證號為:_____。
2、甲、乙雙方約定,該房屋總售價金額為:_____元,大寫:_____。
3、乙方付款方式為:一次性付清全款。
4、協(xié)議簽訂后,甲、乙雙方在規(guī)定的時間內到房屋所有權登記機關辦理房屋有權轉移登記手續(xù),甲方在簽約后應配合乙方辦理相關手續(xù),其相關費稅按規(guī)定乙方承擔。
5、因甲方原因,造成該房屋不能辦產權登記或發(fā)生債權、債務糾紛的.,由甲方承擔全部責任。
6、乙方的房屋作住房使用,乙方使用期間不得擅自改變房屋的建筑主體結構、承重結構和用途。乙方在使用期間有權與其他權利人共同享有與相關聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積。
7、乙方不得擅自改變與該房屋有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質。
8、甲方出售此房屋前與此房屋有關的債權、債務、擔保與費稅及法律相關的事件,均由甲方自行負責,與乙方無關。
9、甲、乙雙方在簽署本合同時,對各自的權利、義務清楚明白,并愿按合同約定嚴格履行,如甲方違約本合同,雙倍返還房款,如乙方違約,甲方已收取房款可以不予退還給乙方。
10、本合同自雙方簽字之日起生效,本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_____
乙方:_____
_____年_____月_____日
【房屋買賣合同】相關文章:
房屋買賣合同個人房屋買賣合同11-18
房屋農村房屋買賣合同03-04
房屋的買賣合同10-28
房屋的買賣合同02-14
房屋買賣合同舊房屋通用12-26
正規(guī)房屋買賣合同 房屋買賣合同正規(guī)范文06-12
房屋居間買賣合同08-12
房屋買賣合同08-16
房屋個人買賣合同12-17
房屋轉讓買賣合同12-25