貨物買賣合同【精華】
在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，在達(dá)成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家收集的貨物買賣合同，希望對大家有所幫助。
貨物買賣合同1
供方：_______________公司
需方：__________________
簽訂地點：________________
簽訂時間：__________年_______月______日根據(jù)《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，經(jīng)雙方共同協(xié)商簽訂本合同，以茲共同信守。
一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時間
二、交貨時間：________年_______月______日前，由于交貨時間原因產(chǎn)生港雜費等費用由供方承擔(dān)。
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：_____按國際標(biāo)準(zhǔn)，如因質(zhì)量等問題引起的外商索賠由供方負(fù)責(zé)及承擔(dān)全部損失，以外商出具的索賠書為準(zhǔn)。
四、包裝要求：內(nèi)外包裝必須適合陸運和海運，如因包裝引起的'貨物破損致使外商索賠，供方賠償需方全部實際損失。
五、運輸方式及費用負(fù)擔(dān)：由供方運送至需方指定港口，費用由供方承擔(dān).
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按國際標(biāo)準(zhǔn)，由需方抽驗貨。
七、結(jié)算方式及期限：需方在結(jié)匯后憑供方增值稅發(fā)票90天內(nèi)付款
八、違約責(zé)任：按民法典處理。
九、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件：_______。
十、解決合同糾紛的確方式：本合同如有異議，由雙方共同協(xié)商解決，協(xié)商不成，向簽訂地法院提出上訴。
十一、其他約定事項：本合同依法簽訂，雙方必須全面履行，任何一方都不得私自變更或解除，因故需要變更或解除時，應(yīng)雙方協(xié)商一致，依法另立協(xié)議。以上條款未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十二、本合同一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份。
供方_______需方________
單位：__________公司單位：______________公司
地址：_______________地址：_________________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
電話：_________________電話：_________________
開戶銀行：_____________
貨物買賣合同2
合同號：____日期：____地點：____
買方：____
地址：____
電報：____
電傳：____
賣方：____
地址：____
電報：____
電傳：____
本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單價______________________
_________________________
第二條合同總值
第三條原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條裝運港
第五條目的港
第六條裝運期
分運：
轉(zhuǎn)運：
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋及長途內(nèi)陸運輸，防潮，防濕、防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達(dá)安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：____
第九條保險：裝運后由買方投保。
第十條付款條件
�。�1）買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的__%，計____。該信用證在中國銀行____行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。
a。全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”，空白抬頭，空白背書。
b。商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。
c。裝箱單一式四份，注明每包貨物數(shù)量，毛重和凈重。
d。由制造廠家出具并由賣方簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
e。已交付全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
f。裝運后即刻發(fā)給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
�。�2）賣方在裝運后10天內(nèi)，須航空郵寄三套上述文件（f除外）寄給買方。
�。�3）中國銀行在收到合同____中規(guī)定的，由雙方簽署的驗收證明后，在____天內(nèi)，承付合同金額的百分之____，金額為____。
（4）按本合同第15條和第18條，規(guī)定買方在付款時有權(quán)將應(yīng)由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
�。�5）所有發(fā)生在中國境內(nèi)的銀行費用應(yīng)由買方承擔(dān)，所有發(fā)生在中國境外的銀行費用應(yīng)由賣方承擔(dān)。
第十一條裝運條件
�。�1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預(yù)訂的船名及其運輸路線，供買方確認(rèn)。
�。�2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預(yù)計發(fā)貨時間，合同號，發(fā)票金額，發(fā)運件數(shù)及每件的重量和尺碼。
�。�3）賣方必須在裝船完畢后四十八小時內(nèi)，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重，發(fā)票金額，船名和啟運日期。
�。�4）如果任一單件貨物的重量達(dá)到或超過20噸，長12米，寬2。7米，高3米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細(xì)包裝圖紙，注明詳細(xì)的尺碼和重量，以便買方安排內(nèi)陸運輸。
�。�5）如果由于賣方未及時按11條第（3）款執(zhí)行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔(dān)。
�。�6）在目的港卸貨和內(nèi)陸運輸?shù)囊磺匈M用由買方承擔(dān)。
第十二條技術(shù)文件
�。�1）下述全套英文本技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運：
a�；A(chǔ)設(shè)計圖。
b。接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。
c。易磨損件的制造圖紙和說明書。
d。零配件目錄。
e。安裝、操作和維修說明書。
�。�2）此外，在簽訂合同60天內(nèi)，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款（1）中規(guī)定的技術(shù)文件。否則，買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條保質(zhì)條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的'正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)____起開始計算。
第十四條檢驗
（1）賣方/制造廠商必須在交貨之前對貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量進(jìn)行精確全面的檢驗，并簽發(fā)質(zhì)量證明書，證明貨物符合合同規(guī)定。此證明書不作為貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商必須將記載檢驗細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
�。�2）在貨物抵達(dá)目的地港之后，買方須申請中國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗，并簽發(fā)檢驗證明書。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量與合同不符，除應(yīng)由保險公司或船方負(fù)責(zé)者外，買方在貨物抵達(dá)目的港后____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣方索賠。
（3）如果發(fā)現(xiàn)貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內(nèi)被證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不適當(dāng)原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權(quán)依據(jù)檢驗證書向賣方索賠。
�。�4）如果由于某種不能預(yù)料的原因在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期____天。
第十五條索賠
�。�1）如果賣方對貨物與合同規(guī)定不符負(fù)有責(zé)任，且買方在本合同第13條第14條規(guī)定的檢驗和質(zhì)量保證期之內(nèi)提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列方法之一種或幾種索賠：
a。同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔(dān)因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其它必要費用。
b。按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c。用符合合同規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失及費用。新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
�。�2）若賣方在收到買方上述索賠書后一個月之內(nèi)未予答復(fù)，則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
�。�1）如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應(yīng)延長。
�。�2）受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生和終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將主管機構(gòu)出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認(rèn)可。
�。�3）如果不可抗力事故持續(xù)超過120天，另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條仲裁
�。�1）凡由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。
�。�2）仲裁應(yīng)提交中國北京中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照其程序仲裁。
�。�3）仲裁機構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行，仲裁費用由敗訴一方承擔(dān)。仲裁機構(gòu)另有裁定者除外。
（4）仲裁期間，雙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行除爭議部分之外的合同其它條款。
第十八條延期和罰款
如賣方不能按合同規(guī)定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應(yīng)同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不超過貨物總值的5%，罰金率按每星期0。5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期十星期，買方有權(quán)撤銷合同。盡管撤銷了合同，賣方仍須向買方立即支付規(guī)定罰款。
第十九條附加條款（如果上述條款與下列附加條款不符，將以后者附加條款為準(zhǔn)）
第二十條本合同雙方簽字后生效。
買方： 賣方：
貨物買賣合同3
需方： (簡稱甲方)
供方： (簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就防水材料的相關(guān)事宜達(dá)成本合同條款，供雙方遵守。
第一條：防水材料清單如下：
第二條、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求：
2、1質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任，保證安裝、使用后能夠通過國家相關(guān)職能部門的驗收。
2、2 本合同價款包括產(chǎn)品、包裝和運輸?shù)冉回浨八a(chǎn)生的一切費用及相關(guān)稅費。
2、3以上材料進(jìn)場復(fù)檢的檢測費用由乙方承擔(dān)，檢測項目以河北省檢測、防水材料規(guī)定的必檢項目為準(zhǔn)。
第四條、產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收
由乙方按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包裝，如無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)按雙方約定的有利于保護(hù)產(chǎn)品的方式進(jìn)行包裝，包裝物由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)，不回收。雙方約定的包裝物和包裝方式為：乙方負(fù)責(zé)。 第五條、交貨地點、范圍、方法及期限
5、1交貨地點為甲方工地現(xiàn)場指定地點：
5、2供貨范圍：
5、3交貨方法：
5、4交貨期限：根據(jù)甲方要求供貨。 第六條、交貨和結(jié)算憑證的特別約定
6、1交貨時雙方應(yīng)做好書面記錄，明確品名、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等貨物基本情況及交貨時間、地點，相應(yīng)送貨單必須由甲方相應(yīng)的庫管員和采購員共同簽字認(rèn)可，并由乙方完善相關(guān)結(jié)算憑證的審批手續(xù)，在甲方財務(wù)部掛賬后方有效，否則視為乙方未履行交貨義務(wù)。
6、2乙方委托 (身份證號碼： )作為結(jié)算憑證的經(jīng)辦人，受托人在結(jié)算憑證上的簽字行為，視為乙方確認(rèn)。
6、3乙方應(yīng)明確：甲方任何工作人員(包括但不限于施管人員、項目經(jīng)理、庫管員等)任何時候以甲方或甲方相關(guān)項目部的名義向乙方出具的欠據(jù)、收據(jù)、承諾及其他任何法律文書等，必須經(jīng)甲方主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，并在5日內(nèi)到甲方加蓋公章方為有效，否則無效
�、佼a(chǎn)品的價格，以雙方約定的.為準(zhǔn)、詳見第一條款。
�、谪浛罱Y(jié)算與支付：
本合同生效后，甲方按財務(wù)制度和約定結(jié)算支付款項，乙方到甲方各部門辦理完各項審批手續(xù)后付款。
�、圬浛罱Y(jié)算與支付：
第八條、驗收約定
8、1雙方按國家規(guī)定的方法及本合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方接交時只對數(shù)量、包裝、外觀等進(jìn)行驗收，質(zhì)量、規(guī)格、型號等以國家相關(guān)部門檢驗為準(zhǔn)或者以安裝、使用后相關(guān)部門驗收為準(zhǔn)。
8、2乙方所提供的產(chǎn)品如未能通過河北省檢測防水材料規(guī)定的必檢項目或國家有關(guān)部門的檢驗時，乙方所提供的貨款甲方不予以支付，其后果及一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。 第九條、甲乙雙方的違約責(zé)任
9、1乙方不能交貨的，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款2%的違約金，因此造成甲方其他損失的，乙方還應(yīng)賠償甲方損失(含延誤工期、建筑方索賠損失)。
9、2乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因產(chǎn)品質(zhì)量原因造成甲方及其他人人身或財產(chǎn)損失的，由乙方承擔(dān)責(zé)任并賠償由此造成的損失。
9、3乙方保證不得以假充真，以次充好，以不合格冒充合格產(chǎn)品，甲方含返工、建筑方索賠等損失)。
9、4安裝或者使用后，因乙方產(chǎn)品原因不能通過相關(guān)部門驗收的，視為乙方產(chǎn)品質(zhì)量不合格，由乙方按本條第9、1款承擔(dān)違約責(zé)任，并承擔(dān)返工及建筑方索賠等損失，所剩貨款不予支付。
第十條、其他約定條款
10、1交貨時，隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告、資質(zhì)等相關(guān)證書及證件的復(fù)印件加蓋公章(每棟樓4套)，否則視為乙方交付的貨物質(zhì)量不合格。
10、2乙方收款時，應(yīng)當(dāng)出具合法有效并符合稅務(wù)機關(guān)要求的票據(jù)，否則甲方可暫停付款。
10、3本合同如發(fā)生糾紛，當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可以直接向合同簽訂地人民法院起訴。
10、4履行本合同過程中，雙方按本合同約定的地點、電話聯(lián)系，各種通知以電話聯(lián)系的，自電話接通之時為送達(dá);以信函聯(lián)系的，自信函發(fā)出后三日為送達(dá)。
10、5凡遇規(guī)格與合同不符，應(yīng)當(dāng)另行以補充條款執(zhí)行。
第十一條、本合同所有條款內(nèi)容，甲乙雙方完全理解并指導(dǎo)其真實意思。本合同自甲乙雙方蓋章時生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等法律效力。
第十二條、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
貨物買賣合同4
買方：____________________________________
地址：____________________________________
郵碼：____________________________________
電話：____________________________________
法定代表人：______________________________
賣方：____________________________________
地址：____________________________________
郵碼：____________________________________
電話：____________________________________
法定代表人：______________________________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達(dá)成本合同各條款，共同履行：
第一條 貨物名稱：____________________
第二條 產(chǎn)地：____________________
第三條 數(shù)量：____________________
第四條 商標(biāo)：____________________
第五條 價格：____________________
第六條 包裝：____________________
第七條 付款方式：______________________________（以時間為條件）
第八條 運輸：________________________________________（是否要保險）
第九條 定金：________________________________________（不得超過總金額的20%）
第十條 應(yīng)附的單據(jù)
賣方向買方提供：
1．提貨單；
2．發(fā)票（vat）；
3．使用說明書；
4．保修單；
5．其他單據(jù)。
第十一條 裝運通知：__________________________________________________（用傳真方式？）
第十二條 其他條款：__________________________________________________（保密？）
第十三條 供貨時間：______________________________（與付款聯(lián)系？）
第十四條 違約金：________________________________________（ 延期費？）
第十六條 不可抗力：________________________________________（水災(zāi)地區(qū)？）
第十七條 合同爭議的`解決：______________________________（約定法院管轄？）
第十八條 本合同于_______年_____月_____日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，買賣雙方簽字或蓋章生效。
買方：_____________________
代理人：___________________
賣方：_____________________
代理人：___________________
簽約日期：_____年___月___日
貨物買賣合同5
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人（原審被告）：某某建設(shè)集團(tuán)有限公司，住所地：某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人：某某 職務(wù)：董事長。
被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。
原審被告：某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負(fù)責(zé)人：某某，經(jīng)理。
上訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發(fā)回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。
事實和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據(jù)的真實性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱：要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯，將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同�？墒�，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實錯誤。
（一）該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現(xiàn)金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
（二）該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題�？墒聦嵤牵Y(jié)算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關(guān)系。另：該判決認(rèn)定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認(rèn)定的事實顯含糊其辭。
�。ㄈ┰撆袥Q認(rèn)定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù)，僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為，未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù)，不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在，且對損失的'承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù)，該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任，更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認(rèn)為，該判決，既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認(rèn)，且對20xx年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜，不但涉及承攬工程款項的結(jié)算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么，法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解，并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程，為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢？對此，上訴人認(rèn)為，原審法院對本案的判決，當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認(rèn)定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴(yán)重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，支持上訴人的上訴請求！謝謝！
此致
某某市中級人民法院
上訴人： 某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
20年 月日
貨物買賣合同6
買方：____________________________________
賣方：____________________________________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達(dá)成本協(xié)議各條款，共同履行：
第一條 貨物名稱：____________________
第二條 產(chǎn)地：____________________
第三條 數(shù)量：____________________
第四條 商標(biāo)：____________________
第五條 價格：___________________
第六條 包裝：____________________
第七條 付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認(rèn)的、不可撤銷的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運的、無追索權(quán)的信用證。
第八條 裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內(nèi)予以裝船，若發(fā)生買方所訂船舶未按時到達(dá)裝貨，按本合同規(guī)定，賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額____%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。
第九條 保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內(nèi)，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執(zhí)行本合同，其保證金買方予以沒收。
第十條 應(yīng)附的單據(jù)：賣方向買方提供：
1.全套清潔提貨單;
2.一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;
3.原產(chǎn)地證明書;
4.裝箱單;
5.為出口________所需的其他主要單據(jù)。
第十一 條裝船通知：賣方在規(guī)定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達(dá)裝貨港的時間告知賣方。
第十二 條其他條款：質(zhì)量、數(shù)量和重量的'檢驗可于裝貨港一次進(jìn)行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續(xù)費、領(lǐng)事簽證費應(yīng)由買方負(fù)擔(dān)。
第十三 條裝船時間：
第十四 條裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節(jié)假日外，每艙口進(jìn)貨為________立方(噸)。
第十五 條延期費/慢裝卸罰款：對于________載重噸船來說，每天________.
第十六 條不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風(fēng)、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時，則延遲合同的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時間。
第十七 條合同爭議的解決：
第十八 條本合同于____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，買賣雙方簽字生效。
甲方（公章）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
貨物買賣合同7
甲方：______________
身份證號：_______________
乙方：_________________
身份證號：_______________
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達(dá)成如下一致：
一、買賣標(biāo)的和數(shù)量：甲方將下列貨物賣與乙方：名稱_______________規(guī)格或型號______________。
二、單價和貨款總額：雙方約定的價格條款是：______________
三、交貨時間和交貨數(shù)量：交貨時間為________________
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔(dān)：雙方確定的交貨地點為：_____________運輸方式_______________運費由乙方承擔(dān)，不計算入本合同的貨物單價中。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收條款：雙方約定的`質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是：______________乙方在甲方貨物到達(dá)交貨地點的當(dāng)天應(yīng)當(dāng)及時組織人員進(jìn)行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權(quán)拒絕接收。
七、損失風(fēng)險：貨物在送達(dá)交貨地點前的損失風(fēng)險由甲方承擔(dān)，其后的損失風(fēng)險由乙方承擔(dān)
八、貨物所有權(quán)：在乙方如數(shù)、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權(quán)，乙方有義務(wù)保證不因乙方的原因而導(dǎo)致甲方的上述權(quán)利受到限制或者剝奪。
九、貨款結(jié)算和支付：支付方式為：________________
十、知識產(chǎn)權(quán)：甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產(chǎn)權(quán)，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止。
甲方(簽名)：___________乙方(簽名)：_____________
________年____月____日
貨物買賣合同8
招標(biāo)方：
承包方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙兩方經(jīng)友好協(xié)商，在公平、自行、公平公正、誠實守信、守法的標(biāo)準(zhǔn)下簽署合同規(guī)定，以資一起遵循。
一、法律主體
承包方在本合同簽署時，應(yīng)當(dāng)提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、衛(wèi)生許可等合理合法意思自治法律主體的證明。
二、合同標(biāo)的
(一)供應(yīng)的產(chǎn)品種類、產(chǎn)品名、知名品牌、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家企業(yè)名及生產(chǎn)地、級別、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、數(shù)量單位、有效期限及價格等，詳細(xì)本合同附件一《購銷商品確認(rèn)單》。在合同期限內(nèi)，調(diào)節(jié)產(chǎn)品及價位時，以彼此確認(rèn)的《購銷商品確認(rèn)單》為標(biāo)準(zhǔn)。
(二)我方理應(yīng)按《購銷商品確認(rèn)單》遞交有關(guān)商品經(jīng)濟(jì)、代理商、批發(fā)價、進(jìn)口的、重點運營等批準(zhǔn)或證明材料以及相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證實。有專利權(quán)、注冊商標(biāo)標(biāo)識的，還應(yīng)提供我國頒發(fā)的相關(guān)證實。
三、產(chǎn)品價格
(一)除歸屬于國家定價的商品外，承包方對所供應(yīng)產(chǎn)品自主標(biāo)價，承包方交給甲方的價錢，應(yīng)公平公正。承包方要以書面形式送達(dá)方式向甲方價格。
(二)經(jīng)招標(biāo)方書面確認(rèn)之承包方《購銷商品確認(rèn)單》將作為本協(xié)議之配件。雙方約定：報價表中商品的價格做為產(chǎn)品抵達(dá)招標(biāo)方特定取貨地址并交由甲方的具體成交價格，外包裝、運送、裝卸搬運等費用及風(fēng)險性由乙方擔(dān)負(fù)。
(三)承包方變動商品單價時，需要提早三天將此類商品的新價格以書面形式通知招標(biāo)方，經(jīng)招標(biāo)方書面確認(rèn)后方可調(diào)價。
(四)招標(biāo)方訂單信息不另標(biāo)出成交價，以保障彼此成交價之安全保密性，彼此成交價格要以此條第(二)項上述之報價表為標(biāo)準(zhǔn)。
四、產(chǎn)品質(zhì)量
(一)承包方供應(yīng)的產(chǎn)品必須符合下列規(guī)定：
A、具備符合我國和地方要求的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證。
B、有漢語標(biāo)明的產(chǎn)品名字、商品原產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家名及生產(chǎn)地。
C、有商品說明書(包括對規(guī)格型號、級別、含有成分的名稱及數(shù)量的表明)。
D、有使用年限說明書(包括：出廠日期、安全性使用年限、無效期限的表明)。
針對以上材料，假如產(chǎn)品外包裝上已經(jīng)有包裝印刷，或是掛在商品上的商標(biāo)(標(biāo)示)上已具備的，能夠不另行給予。
(二)承包方需在標(biāo)明的該商品的保存期限及質(zhì)保標(biāo)準(zhǔn)下對商品的品質(zhì)全面負(fù)責(zé)，與此同時自費花費擔(dān)負(fù)給予產(chǎn)品質(zhì)量所引起的相關(guān)責(zé)任。
(三)承包方不可向甲方給予假冒偽劣產(chǎn)品，所提供的產(chǎn)品，其剩下保存期時長務(wù)必在原有保質(zhì)期的2/3之上。
(四)承包方供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量理應(yīng)合乎中華人民共和國最新法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(五)承包方所提供商品的品質(zhì)理應(yīng)合乎合同規(guī)定或訂單信息約定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不具體的，實行國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn);無國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)的，實行一般規(guī)范或是合乎合同目的的指定規(guī)范。
(六)因商品的售后維修服務(wù)所產(chǎn)生的費用，經(jīng)承包方確認(rèn)后，招標(biāo)方先行墊付的，招標(biāo)方可以從承包方錢款中直接抵稅或由乙方立即給付。另有約定的，以其承諾。
(七)為保障消費者權(quán)利，落實國家藥品等安全方面的有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)方會對承包方提供的產(chǎn)品每年開展4次的按時抽樣檢驗，由此產(chǎn)生的檢測費由乙方擔(dān)負(fù)。招標(biāo)方也可進(jìn)行經(jīng)常性抽樣檢驗，抽樣檢驗產(chǎn)品質(zhì)量合格的，檢測費由甲方擔(dān)負(fù)，不合格的則由乙方擔(dān)負(fù)，業(yè)主應(yīng)出示檢測報告。
商品在銷售過程中由政府主管機關(guān)依相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，如檢測一部分收取費用的，抽樣檢驗產(chǎn)品質(zhì)量合格的，檢測費由雙方共擔(dān)，不合格的檢測費則由乙方擔(dān)負(fù)。
由消費投訴而復(fù)檢的商品，檢測后不合格的，檢測花費由乙方擔(dān)負(fù)。
以上檢測應(yīng)由乙方擔(dān)負(fù)的費用，招標(biāo)方需提供政府部門專業(yè)檢驗機構(gòu)合理合法收費憑證，并且以憑據(jù)額度向乙方清算。
五、供貨及工程驗收
(一)供貨推行配送制，即：承包方應(yīng)按訂單信息所規(guī)定的時間(以給出之日起四天內(nèi))將商品運到招標(biāo)方所指定的交貨地點交由招標(biāo)方。
(二)承包方供貨時，貨到當(dāng)場時產(chǎn)品從裝卸貨物到進(jìn)到招標(biāo)方倉庫中所發(fā)生的運送工作中一律由乙方承擔(dān)，貨到當(dāng)場時招標(biāo)方取貨工作人員僅點收箱總數(shù)或產(chǎn)品數(shù)量，之后招標(biāo)方拆箱時如發(fā)現(xiàn)商品庫存、品質(zhì)等不合乎本合同的約定，則由乙方承擔(dān)。
(三)承包方應(yīng)按訂單信息一次性交了產(chǎn)品，不能多交或少繳、分批交貨。碰到突發(fā)情況，能同招標(biāo)方相關(guān)負(fù)責(zé)人商議。
(四)承包方供貨時，應(yīng)提供招標(biāo)方訂單信息打印峻或傳真件，承包方依據(jù)招標(biāo)方訂單信息打印峻或傳真件出具出貨單，包含產(chǎn)品名字、規(guī)格型號、總數(shù)、價格、額度。招標(biāo)方依據(jù)訂單信息和出貨單工程驗收，點收完畢后，彼此工作交接工作人員簽名。
六、退、退換
(一)承包方貨物進(jìn)到招標(biāo)方商場，如出現(xiàn)質(zhì)量上難題或庫存積壓，承包方解決供應(yīng)的貨物推行二包：退貨、退換。但退貨庫存積壓品時該貨品的剩下保存期時長應(yīng)不得少于原來保存期1/3，散件外型無損壞且未應(yīng)用。
(二)對發(fā)生庫存積壓或難題產(chǎn)品，承包方應(yīng)盡快分配退換。招標(biāo)方以書面形式通知承包方退換類型，如五天內(nèi)承包方并未分配貨品的退貨，所涉及到需退換品的保質(zhì)期的全部責(zé)任由乙方承擔(dān)，招標(biāo)方按退換貨通知明確總數(shù)直接從應(yīng)對錢款中扣除。
(三)招標(biāo)方取貨后在實際市場銷售時拆箱發(fā)覺產(chǎn)品有殘缺或緊缺，承包方應(yīng)機構(gòu)退貨或備貨。
(四)招標(biāo)方取貨后發(fā)現(xiàn)承包方所提供的產(chǎn)品存有隱敝缺陷或其他產(chǎn)品質(zhì)量問題，承包方應(yīng)沒有理由機構(gòu)退貨。
七、質(zhì)保金
承包方貨品進(jìn)到招標(biāo)方場所市場銷售前要向甲方交納為質(zhì)保金，在質(zhì)量保證期期滿或工程驗收工作交接日一年后，無產(chǎn)品質(zhì)量問題免息退還質(zhì)保金。
八、對帳
(一)雙方確認(rèn)的對帳周期時間為：每月一次，對帳日期為每月3日至10日，對帳期限為8天。
(二)招標(biāo)方變更訂單信息在合理的時間內(nèi)以書面形式來實現(xiàn)。如承包方在收到該變更訂單的書面形式通知后二日內(nèi)未提出書面質(zhì)疑，則視作承包方允許按該變更訂單信息買賣，且買賣價格不會改變。
(三)如承包方在收到招標(biāo)方變更訂單的書面形式通知后二日內(nèi)提出書面質(zhì)疑，則甲方的變更失效。假如承包方規(guī)定有條件地變更訂單的，則承包方應(yīng)同招標(biāo)方相關(guān)負(fù)責(zé)人在平等互惠、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上予以處理。
(四)承包方需在扣除錢款時，向甲方出具合法有效的增值稅專用發(fā)票并附出貨單清算聯(lián)。
九、清算
招標(biāo)方以以下方法清算錢款：
承包方開戶銀行：
賬號：
稅號：
彼此確認(rèn)的結(jié)算周期為：帳期30天
十、合同的終止
(一)承包方不能按訂單信息規(guī)定的供貨限期執(zhí)行供貨義務(wù)的，業(yè)主有權(quán)利解除合同，并追責(zé)乙方的合同違約責(zé)任。
(二)承包方假如規(guī)定延遲執(zhí)行、并取得招標(biāo)方書面同意其推遲執(zhí)行后仍不能在規(guī)定期限內(nèi)履行的，業(yè)主有權(quán)利單方面解除合同，并追責(zé)乙方的義務(wù)。
(三)彼此經(jīng)協(xié)商一致后能改動、解除合同。
(四)彼此因產(chǎn)生不可抗力事件而導(dǎo)致附隨義務(wù)不可以履行的，合同書能夠停止。
(五)發(fā)生合同規(guī)定別的條款中相關(guān)容許一方解除合同的情況時，還可以解除合同。
十一、合同違約責(zé)任
(一)承包方因商品質(zhì)量問題給招標(biāo)方造成損失或違背合同規(guī)定“產(chǎn)品質(zhì)量”條款的，甲方公司從承包方交納的質(zhì)保金里扣減損失的'10倍當(dāng)做合同違約金并解除合同。
(二)承包方提供甲方的產(chǎn)品價格如高過承包方提供其他類似客戶的價錢，業(yè)主有權(quán)利解除合同并要求承包方按該訂單信息產(chǎn)品金額的5倍支付違約金。
(三)承包方派送率累計3次達(dá)不到95%，業(yè)主有權(quán)利解除合同。
(四)承包方不能按照合同規(guī)定的規(guī)定執(zhí)行供貨責(zé)任且貸款逾期2天以上，則按未繳貨物的價款的20%向甲方支付違約金。
(五)承租方違背合同規(guī)定別的條款的，須賠付甲方的全部損失并支付招標(biāo)方合同違約金伍萬元。
十二、合同期限
(一)本合同有效期自___年___月__日起止___年___月__日。
(二)合同期滿前個月，如協(xié)商一致再次協(xié)作，應(yīng)從新簽署新的合同;如未簽署新的合同，招標(biāo)方依然下發(fā)訂單信息且承包方接受的，視作按原合同書繼續(xù)履行。
十三、爭議解決
本合同項下產(chǎn)生的爭議，彼此理應(yīng)協(xié)商解決，也可以向有關(guān)行政單位突發(fā)事件處理;協(xié)商不成的，向合肥市監(jiān)察委員會申請勞動仲裁。
十四、其他
(一)在執(zhí)行合同規(guī)定環(huán)節(jié)中，彼此確立授權(quán)代理人和具體實行交易過程中各個環(huán)節(jié)委托代理人及其代理行為的法律認(rèn)可，進(jìn)而保證合同的成功執(zhí)行。
(二)合同規(guī)定涉及的通知，應(yīng)當(dāng)以雙方約定的形式送到。
(三)一方位另一方扣除錢款或是費用的，需向另一方開票或收據(jù)。
(四)本合同的變更和補充，彼此理應(yīng)再行簽署合同補充協(xié)議，且合同補充協(xié)議不可與合同規(guī)定發(fā)生沖突。
(五)合同規(guī)定經(jīng)彼此法定代表人或其委托代理人簽定并加蓋公章后起效。
(六)合同規(guī)定一式六份，彼此各執(zhí)三份，均具同等法律效力。
(七)承包方需繳納做為新產(chǎn)品營銷附加費。
(八)年尾購物返利
年分銷額0-50(含)萬余元返%;
年分銷額50-100(含)萬余元返%，依此類推。
酷算方法：承包方于___年___月__日前將年尾購物返利轉(zhuǎn)帳至招標(biāo)方，招標(biāo)方提供相關(guān)單據(jù)。
招標(biāo)方：承包方：
簽訂意味著：簽訂意味著：
蓋公章：蓋公章：
簽名日期：___年___月__日
貨物買賣合同9
仲裁作為解決國際貨物買賣合同爭議的一種手段是當(dāng)事人及代理律師要經(jīng)常采用的，相對于一國之內(nèi)的訴訟與仲裁，怎樣正確的處理這類問題，是比較復(fù)雜的。這幾年我們代理了一些國際貨物買賣爭議仲裁案件，下面通過幾個案例談一點體會，供同行商榷。
一、國際貿(mào)易中有關(guān)仲裁的約定及其效力問題
為什么很多人約定通過仲裁來解決國際貿(mào)易糾紛?簡單的說，就是用訴訟的方式會遇到很多程序上的障礙，并且耗費大量時間和精力，仲裁方式已為大多數(shù)國家和當(dāng)事人所接受，成為一種比較好的解決爭議的方式，特別是在簽訂《承認(rèn)及執(zhí)行外國仲裁裁決公約》(亦稱1958年《紐約公約》)的成員國之間，可以說有了一定的法律保障。我國也是該《公約》的成員國之一，如果雙方所在國都是成員國，那么仲裁裁決將會得到承認(rèn)和執(zhí)行，我們曾參與的陜西某進(jìn)出口公司訴香港某公司貨款糾紛案，因為雙方所在國都是《公約》成員國(地區(qū))，勝訴方陜西某進(jìn)出口公司就在香港申請承認(rèn)及執(zhí)行，并得到了全部執(zhí)行。如果當(dāng)事人所在國不是該《公約》成員國，那么仲裁裁決被承認(rèn)及執(zhí)行就會變得困難，對方所在國法院很可能以不是該《公約》的成員國為理由，對該裁決不予承認(rèn)與執(zhí)行。因此國際貨物買賣的當(dāng)事人是否選擇仲裁方式，需要考慮的首要問題就是所在國是否參加了該《公約》。
在確定選擇仲裁方式后，下一個要解決的問題就是仲裁協(xié)議的效力問題。仲裁協(xié)議的含混不清，不但會導(dǎo)致協(xié)議的無效，而且會造成該爭議投訴無門，形成訴累的`情況。曾經(jīng)有一個爭議案，就是因為仲裁協(xié)議不確定，導(dǎo)致法院不受理，仲裁又無門，最后只有走向法院申請裁定仲裁協(xié)議無效的路子。因此，在訂立仲裁協(xié)議時一定要注意仲裁協(xié)議的明確和有效。對我國的當(dāng)事人來說，在簽訂合同時一般應(yīng)明確確定仲裁地點、機構(gòu)、程序和裁決的效力。
關(guān)于仲裁機構(gòu)，應(yīng)盡量爭取選擇在中國的仲裁機構(gòu)仲裁，這樣可以節(jié)省許多費用，減少仲裁成本。如對方堅持選擇國外或其它的仲裁機構(gòu)，那么我國的當(dāng)事人可以考慮選擇較近的仲裁機構(gòu)，如香港國際仲裁中心。
二、法律適用問題
如果雙方當(dāng)事人營業(yè)地所在國(地區(qū))為《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》(亦稱《1980年維也納公約》的締約國，在雙方?jīng)]有明確表示不適用的情況下，則有關(guān)合同的訂立及權(quán)利義務(wù)須適用該《公約》。此外，當(dāng)事人還可以選擇處理合同爭議所適用的法律。一般人都愿意選擇對自己有利的法律，但大多數(shù)人并不了解其它國家的法律規(guī)定，所以當(dāng)事人盡可能爭取選擇自己國家的法律。我國的當(dāng)事人在簽訂國際貨物買賣合同時，也應(yīng)盡量在合同中明確規(guī)定適用中國法律。這樣就可以預(yù)測行為所可能產(chǎn)生的法律后果和仲裁所可能做出的裁決。
對于沒有選擇法律適用的情況，仲裁機構(gòu)按照最密切聯(lián)系原則確定所應(yīng)適用的法律，正常情況下是指仲裁機構(gòu)所在地、合同簽訂地、履行地、賣方當(dāng)事人營業(yè)所所在地的法律等。我們代理的幾個案子，仲裁機構(gòu)有的選擇了仲裁機構(gòu)所在地法律，有的選擇了賣方當(dāng)事人營業(yè)所所在地法律。如韓國某公司訴我國某進(jìn)出口公司貨物買賣糾紛仲裁案，我國的當(dāng)事人不具有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)，是否導(dǎo)致該合同無效?就面臨適用哪個國家的法律來解決的問題。最后，仲裁機構(gòu)中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會就選擇了仲裁機構(gòu)所在地法律，即適用了中國的法律，裁決該合同無效。
三、申請仲裁的時效問題
時效問題也是一個很重要的問題。《聯(lián)合國際貨物銷售合同時效公約》規(guī)定，提起仲裁和訴訟的時效為四年。但參加這個《公約》的國家有限，我國亦沒有參加這個《公約》。對參加該《公約》國家的當(dāng)事人而言時效當(dāng)然為四年，但問題是如果有一方或雙方當(dāng)事人所在國不是締約國月p么時效問題就要看沖突規(guī)范所指向的準(zhǔn)據(jù)法的規(guī)定。如某韓國公司在韓國商事仲裁委員會申請仲裁，被申請人是某中國公司。這家中國公司提出由于對方當(dāng)事人未在四年的期間內(nèi)主張過權(quán)利，所以該案已過時效。但韓國的仲裁機構(gòu)則認(rèn)為該爭議未過時效，原因是該爭議根據(jù)沖突規(guī)范應(yīng)適用韓國實體法律，而韓國法律規(guī)定的時效為五年，最后該仲裁機構(gòu)對該案進(jìn)行了審理并做出裁決。
我國《合同法》規(guī)定:“因國際貨物買賣合同和技術(shù)進(jìn)出口合同爭議提起訴訟或申請仲裁的期限為四年……”因此，我國的當(dāng)事人要時刻注意時效問題，應(yīng)當(dāng)即時行駛自己申請仲裁的權(quán)利，以免造成不必要的損失。對引起時效中斷的法律行為，也應(yīng)注意保存證據(jù)。
四、仲裁裁決的承認(rèn)及執(zhí)行問題
仲裁裁決得到承認(rèn)及執(zhí)行才是申請仲裁的當(dāng)事人最終追求的結(jié)果。但是執(zhí)行難是我們所常遇到的。國際貨物買賣爭議貿(mào)易仲裁裁決的承認(rèn)及執(zhí)行因為涉及到外國的執(zhí)行機構(gòu)，所以難上加難。難歸難，但井不是說沒有解決辦法。針對不同的情況要采取不同的對策。如果雙方當(dāng)事人所在國都是《承認(rèn)及執(zhí)行外國仲裁裁決公約》的締約國，那么仲裁裁決的執(zhí)行就相對容易了，只需要向?qū)Ψ疆?dāng)事人所在國的管轄法院申請承認(rèn)和執(zhí)行就可以了。在第一個問題中我們曾經(jīng)提到的案例就是一個典型的被承認(rèn)和執(zhí)行的案例。還有一個成功執(zhí)行的案例是韓國某公司訴中國陜西某進(jìn)出口公司仲裁案，該案在韓國仲裁委員會仲裁后，韓國公司即向西安市中級人民法院申請承認(rèn)和執(zhí)行。最后西安市中級人民法院做出承認(rèn)及執(zhí)行的裁定，予以執(zhí)行。因為韓國和中國都參加了《承認(rèn)及執(zhí)行外國仲裁裁決公約》。
如果被申請人所在國沒有參加該《公約》，那么承認(rèn)及執(zhí)行就要根據(jù)兩國之間的司法協(xié)助條約或根據(jù)互惠原則，由當(dāng)事人向被申請人所在國有管轄權(quán)的法院申請承認(rèn)和執(zhí)行。最后如果是由我國仲裁機構(gòu)做出的裁決，被申請人有住所或財產(chǎn)在我國境內(nèi)，當(dāng)事人可直接向被申請人住所地或財產(chǎn)所在地的人民法院申請承認(rèn)和執(zhí)行。
貨物買賣合同10
國際貨物買賣合同是指營業(yè)地處于不同國家的當(dāng)事人之間所訂立的，由一方提供貨物并轉(zhuǎn)移所有權(quán)，另一方支付價款的協(xié)議。國際貨物買賣合同是國際貿(mào)易交易中最為重要的一種合同，是各國經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)開展貨物交易最基本的手段。
國際貨物買賣合同是一種具有國際性的法律關(guān)系，它至少涉及買方和賣方國家的法律，有時還涉及第三國的法律。1985年10月在海牙國際私法外交會議上通過了《國際貨物買賣合同適用法律公約》。其主要規(guī)定如下：
①買賣合同應(yīng)受當(dāng)事人所選擇的法律的管轄，當(dāng)事人選擇法律的協(xié)議必須是明示的，或者必須根據(jù)全部情況，能夠從合同的規(guī)定和當(dāng)事人的行為推斷出來。當(dāng)事人所選擇的法律可以僅適用于合同的某一部分。
�、谠诋�(dāng)事人未選擇買賣合同所應(yīng)適用的法律的情況下，合同應(yīng)受賣方在訂立合同時設(shè)有營業(yè)所的國家的法律的管轄。
�、墼谙铝星闆r下，買賣合同應(yīng)受訂立合同時買方設(shè)有營業(yè)所的國家的法律管轄：合同是由當(dāng) 事人親臨該國進(jìn)行談判，并在該國簽訂的；合同明示規(guī)定，賣方必須在該國履行其交貨義務(wù)；合同主要是依
買方確定的條件，并且是同由買方邀請其來投標(biāo)的人簽訂 的；凡屬以拍賣方式或在商品交易所內(nèi)進(jìn)行的買賣，當(dāng)事人所選擇的法律只有在不被拍賣地國或交易所所在地國法律所禁止的范圍內(nèi)，方可適用于其合同，如果當(dāng)事 人對應(yīng)適用的法律沒有作出選擇，或當(dāng)事人所選擇的法律為上述國家所禁止 ，則應(yīng)適用拍賣地或交易所所在地國的法律；關(guān)于當(dāng)事人對選擇應(yīng)適用的法律的同意的存在及其實質(zhì)有效性的問題，應(yīng)由當(dāng)事人所選擇的法律來確定，如果根據(jù)該法 律，當(dāng)事人所作的選擇是無效的，則應(yīng)按上述第二項規(guī)定，確定管轄該合同的法律：關(guān)于買賣合同或其任何條款的存在及其實質(zhì)有效性的問題，應(yīng)在假定該合同有效 的情況下，由按照本公約應(yīng)予適用的法律來確定。
賣方的基本義務(wù)是按照合同和公約的規(guī)定交付貨物，移交一切與貨物有關(guān)的單據(jù)，并移轉(zhuǎn)貨 物的所有權(quán)。公約規(guī)定，如果合同沒有指定具體交貨地點，則在合同涉及貨物運輸?shù)那闆r下，賣方的交貨義務(wù)是把貨物交給第一個承運人；如果合同項下的貨物是特 定物，或從指定存貨中提取的貨物或尚待制造的未經(jīng)特定化的貨物，而雙方當(dāng)事人在訂約時已經(jīng)知道這些貨物處于某一特定地點者，則賣方應(yīng)于該地點把貨物交給買 方處置；在其他情況下，賣方應(yīng)在其訂約時的營業(yè)地點把貨物交給買方。當(dāng)國際貨物買賣合同采用某種貿(mào)易術(shù)語來確定交貨地點時，應(yīng)適用貿(mào)易術(shù)語的解釋，而不適 用公約的上述規(guī)定。公約還規(guī)定，賣方應(yīng)按合同指定的日期交貨；如果合同規(guī)定了一段交
貨的期限（如1個月），則賣方可在這段時間內(nèi)的任何一天交貨 ；在其他情況下，賣方應(yīng)在訂立合同后的`一段合理時間內(nèi)交貨。至于何謂合理時間，公約未作具體解釋，須按具體情況確定。
賣方的另一項主要義務(wù)是對貨物的權(quán)利擔(dān)保和品質(zhì)擔(dān)保，即賣方應(yīng)保證他所交付的貨物符合合同的要求，并保證他對出售的貨物擁有合法權(quán)利，沒有侵犯任何第三者的權(quán)益。公約規(guī)定，賣方交付的貨物必須與合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格相符，并須按照合同所規(guī)定的方式裝箱或包裝。
買方的主要義務(wù)是按照合同和公約的規(guī)定支付貨款和收取貨物。公約規(guī)定，付款地點如果合 同中沒有指定，買方應(yīng)在賣方的營業(yè)地付款；如果是憑交貨或交單付款，則應(yīng)在移交貨物或單據(jù)的地點付款。付款時間如果合同沒有作出規(guī)定，買方應(yīng)在賣方交貨或 交單時付款。但買方在未有機會檢驗貨物以前，沒有支付貨款義務(wù)。這項規(guī)定同國際貿(mào)易的習(xí)慣做法有矛盾，因為在國際貿(mào)易中，特別是以 CIF 條件成交時 ，通常都是憑單付款在先，貨到檢驗在后，買方必須在賣方提出裝運單據(jù)時支付貨款，不能以未檢驗貨物為理由拒付貨款。故公約規(guī)定，如果上述買方檢驗貨物的機 會與雙方議定的交貨或支付程序相抵觸，則可不受上述規(guī)定的限制。
貨物買賣合同11
買方：__________________________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________________職務(wù)：__________________
賣方：__________________________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________________職務(wù)：__________________
買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協(xié)商并達(dá)成如下協(xié)議，共同信守。
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單位
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
第二條合同總值
第三條原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條裝運港
第五條目的港
第六條裝運期
________分運：
________轉(zhuǎn)運：
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋和長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
第九條保險
裝運后由買方投保。
第十條付款條件
1。買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的____%，計___________。____________行收到下列單證經(jīng)核對無誤后，承付信用證款項（如果分運，應(yīng)按分運比例承付）：
a。全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，注明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸________運輸公司。
b。商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。
c。裝箱單一式四份，注明每包裝物數(shù)量，毛重和凈重。
d。由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
e。提供全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
2。賣方在裝船后10天內(nèi)，須掛號航空郵寄三套上述文件，一份寄買方，兩份寄目的港________運輸公司。
3。____銀行收到合同中規(guī)定的，經(jīng)雙方簽署的驗收證明后，承付合同總值的____%，金額為________。
4。買方在付款時，有權(quán)按合同第十五、十八條規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。
5。一切在中國境內(nèi)的銀行費用均由____方承擔(dān)，一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔(dān)。
第十一條裝運條款
1。賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數(shù)量、發(fā)票金額、件數(shù)、毛重、尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
2。如果貨物任一包裝達(dá)到或超過重____噸，長____米，寬____米，高_(dá)___米，賣方應(yīng)在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細(xì)尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
3。買方須在預(yù)計船抵達(dá)裝運港日期前10天，通知賣方船名，預(yù)計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只，提前或推后船期，買方或船方代理應(yīng)及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達(dá)日期后30天內(nèi)到達(dá)裝運港，從第31天起，在裝運港所發(fā)生的一切倉儲和保險費由買方承擔(dān)。
4。船按期抵達(dá)裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔(dān)。
5。在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風(fēng)險及費用由賣方承擔(dān)。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風(fēng)險及費用由買方承擔(dān)。
6。賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內(nèi)，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發(fā)生的一切損失由賣方承擔(dān)。
第十二條技術(shù)文件
1。下述全套英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運：
a�；A(chǔ)設(shè)計圖。
b。接線說明書、電路圖和氣/液壓連接圖。
c。易磨損件制造圖紙和說明書。
d。零備件目錄。
e。安裝、操作和維修說明書。
2。賣方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi)，向買方或用戶掛號航空郵寄本條第1款規(guī)定的技術(shù)文件，否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條保質(zhì)條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的'正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)____起開始計算。
第十四條檢驗條款
1。賣方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量，簽發(fā)質(zhì)量證書，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)，賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
2。在貨物抵達(dá)目的港之后，買方須申請____國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗并簽發(fā)檢驗證明書，如果商檢局的檢驗發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符，除應(yīng)由保險公司或船方負(fù)責(zé)者外，買方在貨物到港____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣方提出索賠。
3。如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符，或貨物在合同第十三條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷，包括內(nèi)在的缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠。
4。如果由于某種不能預(yù)料的原因，在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限____天。
第十五條索賠
1。賣方對貨物不符合本合同規(guī)定負(fù)有責(zé)任且買方按照本合同第十三條和第十四條規(guī)定，在檢驗和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：
a。同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔(dān)買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其他必要的費用。
b。按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c。用符合合同規(guī)定、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失和費用，新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
2。賣方在收到買方索賠書后一個月之內(nèi)不予答復(fù)，則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
1。簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長。
2。受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認(rèn)可。
3。如果不可抗力事故持續(xù)超過120天，另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同，通知立即生效。
第十七條仲裁
雙方對執(zhí)行合同時發(fā)生的一切爭執(zhí)均應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如果不能解決，按（____）項仲裁。
（1）提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會的仲裁程序進(jìn)行仲裁。
�。�2）提交雙方同意的第三國仲裁機構(gòu)仲裁。
仲裁機構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁機構(gòu)另有裁定。
仲裁期間，雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其他條款。
第十八條延期和罰款
如果賣方不能按合同規(guī)定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應(yīng)同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0。5%計算，少于7天者按7天計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10個星期時，買方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規(guī)定罰款。
第十九條附加條款
________________________________________________________________。
________________________________________________________________。
________________________________________________________________。
________________________________________________________________。
本合同由雙方于____年__月__日在____市用____文簽署。正本一式____份，買賣雙方各執(zhí)__份。本合同以下述第____款方式生效。
1。立即生效。
2。合同簽署后____天內(nèi)，由雙方確認(rèn)生效。
買方：____________簽名：____________
賣方：____________簽名：____________
簽署日期：____年__月__日
貨物買賣合同12
供方：（以下簡稱甲方）
需方：（以下簡稱乙方）
一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額：
單位：人民幣（元）
二、品質(zhì)保證：原廠包裝、原廠標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨地點及方式：供方負(fù)責(zé)送貨至需方公司所在地，供需雙方共同驗收并簽字確認(rèn)。
四、交貨期：合同簽訂之日起一周內(nèi)。
五、產(chǎn)品保修責(zé)任：自交貨驗收合格之日起，主機保修24個月，人為及不可抗力原因造成損壞除外，保修期滿后供方負(fù)責(zé)使用原廠配件進(jìn)行有償維修。
六、付款方式：貨到當(dāng)日內(nèi)支付總額的80%，十日內(nèi)付清其余20%。
七、違約責(zé)任：供方不能按時交貨每延遲一天需支付合同總額1‰的.違約金，需方于付款之日不能按時付款每延遲一天按合同總額的1‰支付違約金。
八、其他約定事項：合同執(zhí)行過程中如出現(xiàn)爭議，雙方友好協(xié)商解決。
九、本合同一式貳份，供需雙方各執(zhí)壹份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
貨物買賣合同13
買賣合同編號：
合同立協(xié)雙方：
賣方（以下簡稱甲方）：_________________________________________
買方（以下簡稱乙方）：_________________________________________
根據(jù)《民法典》的有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商，就乙方向甲方購買標(biāo)準(zhǔn)廠房和使用配套場地達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、基本情況：
1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(qū)（縣）_____________路_________弄（新村）______________支弄_____________號________號廠房______層，廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產(chǎn)證為準(zhǔn)。
2、土地使用權(quán)限為________年，自________年____月____日到________年____月____日止，實際年限按產(chǎn)權(quán)證。
3、廠____區(qū)域東側(cè)在_______米內(nèi)、南側(cè)到_________米內(nèi)、西側(cè)到_________米內(nèi)、北側(cè)到__________米內(nèi)。
二、廠房價格及其它費用：
1、廠房價格每平方米人民幣______________________元（大寫），總價（含人民幣土地價格）人民幣_______________________________元（大寫）。
2、土地使用稅費按國家有關(guān)規(guī)定由_______方每年支付給有關(guān)部門。
3、乙方在甲方園區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理費每年人民幣___________________元（大寫）。
三、付款方式、期限及交房期：
1、廠房總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元（大寫）。
（1）________年____月____日前甲方把廠房通過有關(guān)部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元（大寫）；
（2）其余房款應(yīng)在甲方辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易后（以產(chǎn)權(quán)交易中心核發(fā)產(chǎn)權(quán)證之日為準(zhǔn)）____日內(nèi)一次性付清，在辦理中產(chǎn)生的契稅由乙方負(fù)責(zé)。
2、以上付款以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權(quán)終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的10%計；若甲方不能辦理土地、房產(chǎn)二證，或?qū)⑼恋�、廠房抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規(guī)定：
1、甲方在辦理好產(chǎn)權(quán)證后再給乙方協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，在辦理中發(fā)生的所有費用契稅、工本費等由乙方負(fù)責(zé)支付。
2、乙方所購產(chǎn)權(quán)房可以自由轉(zhuǎn)讓或出租給其他方辦業(yè)，但必須通知管理方，受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進(jìn)行工商注冊。
3、廠房內(nèi)土地屬批租，廠區(qū)內(nèi)按現(xiàn)有的設(shè)施配套使用給乙方，未經(jīng)有關(guān)部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協(xié)助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續(xù)。
4、乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的'項目。
5、乙方在所購房屋內(nèi)組織生產(chǎn)、經(jīng)營或生活必須遵紀(jì)守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規(guī)定費用。
6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協(xié)助辦理，增容費用由乙方向有關(guān)部門按規(guī)定交納。
7、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定，與本合同具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權(quán)支配和使用該廠房，甲方無權(quán)干涉。
9、本廠房的質(zhì)量保修期為交付后________年內(nèi)有效。相關(guān)的合同通用版83;買賣合同的定義(什么是買賣合同)183;英文版買賣標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;標(biāo)準(zhǔn)商品買賣標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;貨物買賣標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;車輛汽車買賣標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;水果買賣合同
五、本合同主體及責(zé)任：
1、甲方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________
2、乙方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________(甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔(dān)保責(zé)任)
六、本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執(zhí)一份，房產(chǎn)管理局和公證處各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
代表（簽名蓋章）：
代表（簽名蓋章）：
電話：
電話：
簽約日期：________年____月____日
簽約地址
貨物買賣合同14
出賣人：_________________(以下簡稱甲方)，
買受人：______________(以下簡稱乙方)，
茲為_______貨物欠款買賣，經(jīng)雙方締結(jié)合同如下：
第一條 甲方愿將_______貨_______件賣與乙方，約定_______年_______月_______日交付清楚。
第二條 貨價議定每件人民幣______________元整(或依照交貨日交貨地的市價為標(biāo)準(zhǔn))。
第三條 乙方應(yīng)自交貨日起算_______日內(nèi)支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。
第四條 甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，于_______日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣合同，但須接到通知日起算_______日內(nèi)答復(fù)逾期即視為承認(rèn)延期。
第五條 甲方如屆期不交貨又未經(jīng)依前條約定通知乙方時，乙方可限相當(dāng)日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除合同。
第六條 如因天災(zāi)地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除后___日內(nèi)交付。
第七條 乙方交款之期以甲方交貨之期為標(biāo)準(zhǔn)。
第八條 乙方逾交款日期不為交款的.，甲方可以定相當(dāng)期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折計算遲延利息。
第九條 甲方所交付的貨品，如有不合規(guī)格或品質(zhì)惡劣或數(shù)量短少時，甲方應(yīng)負(fù)補充或交換或減少價金的義務(wù)。
第十條 乙方發(fā)現(xiàn)貨晶有瑕疵時，應(yīng)即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務(wù)，倘甲方不履行義務(wù)時，乙方除可解除合同外并可請求損害賠償，甲方無異議。
第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：
(一)提交______________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條 其他約定事項：____________________________
本合一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
貨物買賣合同15
買 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________
賣 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達(dá)成本合同各條款，共同履行：
第一條 貨物名稱：____________________
第二條 產(chǎn)地：____________________
第三條 數(shù)量：____________________
第四條 商標(biāo)：____________________
第五條 價格：____________________
第六條 包裝：____________________
第七條 付款方式：（以時間為條件）
第八條 運輸：（是否要保險）
第九條 定金：（不得超過總金額的20%）
第十條 應(yīng)附的.單據(jù)：
賣方向買方提供：
1。提貨單；
2。發(fā)票（vat）；
3。使用說明書；
4。保修單；
5。其他單據(jù)。
第十一條 裝運通知：（用傳真方式）
第十二條 其他條款：（保密）
第十三條 攻貨時間：（與付款聯(lián)系）
第十四條 違約金：（ 延期費）
第十六條 不可抗力：（水災(zāi)地區(qū)）
第十七條 合同爭議的解決：（約定法院管轄）
第十八條 本合同于____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，買賣雙方簽字或蓋章生效。
買方：____________________________
代理人：__________________
賣方：____________________
代理人：___________________________
簽約日期：____年__月__日
【貨物買賣合同】相關(guān)文章：
貨物買賣合同06-13
貨物買賣合同【精選】07-17
貨物買賣合同[經(jīng)典]08-12
(精選)貨物買賣合同07-14
貨物的買賣合同02-07
貨物買賣合同05-09
貨物買賣合同精選07-01
國內(nèi)貨物買賣合同05-19
貨物買賣合同【實用】07-05
[優(yōu)選]貨物買賣合同07-11