工程欠款糾紛起訴狀范文

工程欠款糾紛起訴狀范文1

　　原告：xx市空調(diào)設(shè)備有限公司

　　法定代表人：謝

　　住所地：

　　送達(dá)地址：x市會(huì)展路128號(hào)國(guó)際會(huì)展中心十號(hào)6C06x08室(周俊奇)收

　　被告：xx市建筑裝飾有限公司

　　法定代表人：王，聯(lián)系方式：

　　住所地：

　　經(jīng)營(yíng)地：

　　訴訟請(qǐng)求：

　　1、判令被告支付合同剩余價(jià)款x元

　　2、判令被告支付違約金x元(計(jì)算方式詳見清單)

　　3、判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)

　　事實(shí)與理由：

　　20xx年4月7日，原告xx市空調(diào)設(shè)備有限公司與被告xx市建筑裝飾有限公司簽訂合同，由原告承包被告發(fā)包的x項(xiàng)目，被告按照約定進(jìn)度向原告支付總價(jià)款x元，并應(yīng)于一年內(nèi)付清，即應(yīng)于20xx年4月7日之前付清。原告已于20xx年7月4日安裝完畢，7月11日與被告共同進(jìn)行調(diào)試，運(yùn)行正常，驗(yàn)收合格，全面履行了合同義務(wù)�，F(xiàn)被告截止20xx年6月27日，尚有x元遲遲不支付，原告多次催討均無果。另合同約定，被告未能按照合同規(guī)定時(shí)間付款，每延遲一天，應(yīng)向原告支付合同價(jià)款總額的1‰的.違約金，但違約金總額不得超過價(jià)款總額的20%.從20xx年4月7日至20xx年6月27日，被告共計(jì)遲延447天，應(yīng)當(dāng)支付違約金為合同價(jià)款總額的20%，即x元。

　　合同約定原被告雙方發(fā)生糾紛，協(xié)商不能解決的可向原告所在地人民法院提起訴訟。原告催討無望，維權(quán)在即，故根據(jù)合同約定及合同法、民事訴訟法相關(guān)規(guī)定向貴院提起訴訟，請(qǐng)法院依法判決。

此致

　　江北區(qū)人民法院

　　具狀人：xx

　　二0一xx年xx月xx日

工程欠款糾紛起訴狀范文2

　　起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司

　　企業(yè)性質(zhì)：集體

　　經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)與民用建筑。

　　流動(dòng)資金：169. 5萬元

　　何時(shí)經(jīng)何部門批準(zhǔn)開業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn)

　　地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________

　　開戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號(hào)：__________________

　　法定代表人姓名：_________職務(wù)：_________

　　被告單位(全稱)： ______市職工教育培訓(xùn)中心地址：________市_______ x______路________號(hào)

　　事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

　　事實(shí)和理由：

　　______年______月______日， ______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡(jiǎn)稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告，以下簡(jiǎn)稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式，也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長(zhǎng)達(dá)一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進(jìn)工地的70余名職工無活可干，機(jī)具設(shè)備長(zhǎng)期雙里無用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)8059.73元。甲方雖然承擔(dān)了25611.43元的誤工費(fèi)，但尚有57979. 30元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。

　　兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng) ______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。

　　工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無任何爭(zhēng)議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

　　從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值174551. 87元的`工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長(zhǎng)期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

　　為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

　　綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失�！睹穹ㄍ〞r(shí)》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任�！薄督�(jīng)濟(jì)合同法》第三十九條第二項(xiàng)一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。

　　訴訟請(qǐng)求：

　　責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失：

　　(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款21793.08元;

　　(二) 結(jié)算零建工程款：174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應(yīng)付給乙方工程款10768.57元;

　　(三)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 iG;______年______月至______月設(shè)備閑置費(fèi)57979. 30元

　　以上三項(xiàng)合計(jì)，共2420xx.83元。

此致

　　______市______區(qū)人民法院

　　起訴單位：______縣建筑工程總公司

　　__________公司(蓋章)

　　_________年_________月________日

　　附：1.本狀副本1份;

　　2.書證28件。

工程欠款糾紛起訴狀范文3

　　原告:崔,男,漢族,1x年12月8日出生，住xx省日照市莒縣店子集鎮(zhèn)姜莊村。

　　被告：山東信息工程有限公司，住所地：xx市市中區(qū)xx路xx號(hào)，聯(lián)系電話：xx。

　　法定代表人：張 職務(wù)：董事長(zhǎng)

　　被告：山東技術(shù)工程有限公司，住所地：xx市xx路xx號(hào)，聯(lián)系電話：

　　法定代表人： 職務(wù)：

　　訴訟請(qǐng)求

　　1、依法判決第一被告支付工程款25.8928萬元及利息2.31083萬元，被告在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)承擔(dān)給負(fù)責(zé)任;

　　2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由

　　20xx年11月1日和20xx年3月1日原告與被告xx信息工程有限公司分別簽定《20xx年基建室外設(shè)備施工合作合同》與《合作協(xié)議》，由原告負(fù)責(zé)臨沂、青島地區(qū)的基建室外系統(tǒng)硬件工程施工及系統(tǒng)維護(hù)。該工程發(fā)包方為被告山東xx技術(shù)工程有限公司。20xx年9月3日原告山東xx信息工程有限公司確認(rèn)臨沂工程款為22.1128萬元,20xx年8月17日確認(rèn)青島工程款為6.78萬元，合計(jì)總價(jià)款為28.8928萬元。原告在合同約定期限內(nèi)完成工程，現(xiàn)已投產(chǎn)使用。被告山東xx信息工程有限公司曾于20xx年4月19日給付臨沂合同部分工程款2萬元，20xx年5月31日給付青島合同部分工程款1萬元，剩余工程款25.8928萬元至今未付。原告多次催要，被告無故拒絕支付。為維護(hù)原告合法權(quán)益，特向人民法院提起訴訟，請(qǐng)貴院依法判決。

此致

　　xx市xx區(qū)人民法院

具狀人：

　　20xx年3月5日

【工程欠款糾紛起訴狀】相關(guān)文章：

工程欠款糾紛起訴狀09-07

工程欠款糾紛起訴狀范文02-16

工程欠款起訴狀12-11

欠款糾紛民事起訴狀（通用10篇）04-21

工程欠款民事起訴狀10-13

工程欠款起訴狀范本02-23

欠款起訴狀06-11

欠款民事起訴狀04-24

欠款多人起訴狀09-10

糾紛民事起訴狀04-20