工程延期補充協(xié)議

時間：2022-10-07 23:04:02 協(xié)議書我要投稿

相關(guān)推薦

工程延期補充協(xié)議范本

　　建筑工程是有規(guī)定的工期的，在相應的工期里面必須要按時的完工，要是不按時完工的話而預計會有延期的情況，就需要打一個工程延期的申請，避免賠償延期錢。以下是小編整理的工程延期補充協(xié)議范本，歡迎閱讀！

工程延期補充協(xié)議范本

　　工程延期補充協(xié)議范本一

　　協(xié)議編號：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號為的服務(wù)合同(以下簡稱原合同)�，F(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達成一致，簽訂以下補充協(xié)議：

　　1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時間從年月日至年月日)更改為乙方將向甲方提供xx個月的服務(wù)(服務(wù)時間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日)。

　　2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準，本協(xié)議沒有涉及的'內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

　　3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

　　4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

　　甲方：乙方：

　　簽字蓋章：簽字蓋章：

　　日期：日期：

　　工程延期補充協(xié)議范本二

　　發(fā)包方：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱甲方)

　　承包方：建筑工程有限公司(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，在工程建設(shè)施工合同的基礎(chǔ)上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達成補充協(xié)議如下：

　　一、項目概況：

　　本項目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢(9到11層)、多層住宅11幢(4到5+1f)、沿街設(shè)1到2層商業(yè)用房，均為框架結(jié)構(gòu)。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積(計容積率部分)44587.01平方米，儲藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米(其中人防面積1525.00平方米)

　　二、工程形象進度

　　本工程主體全部結(jié)頂，并進過中間安全、結(jié)構(gòu)驗收，裝飾工程開始施工。

　　三、工期延誤原因

　　1、工程開工后周邊農(nóng)民土地政策協(xié)調(diào)處理延誤。

　　2、工程基礎(chǔ)施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。

　　四、工期延誤時間

　　現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，經(jīng)甲方同意確認，原合同竣工日期20xx年8月9日順延至20xx年6月30日。

　　五、協(xié)議生效

　　協(xié)議訂立時間：年月日。

　　協(xié)議訂立地點：建筑工程有限公司，本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，本協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。

　　發(fā)包人(公章)：承包人(公章)：

　　法定代表人：法定代表人：