工程承攬合同范本（精選16篇）
隨著時間的推移，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編精心整理的工程承攬合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工程承攬合同 1
發(fā)包單位： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按 ______米計算。
第二條：施工方案
1、護坡
(1)、基底寬______ 米，厚 ______米，自下而上慢慢收至高度為 ______米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
第三條：合同工期
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為______ 日，暫定于自 ______年______月______日起至 ______年______月______日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價格及付款方式
1、工程總承包價為 ______元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付 ______元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分 ______付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條：甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的`安全防護措施，消除事故隱患。
凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據(jù)。
如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
第九條：違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金；逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
第十條：其它
本合同于 ______年______月______日由雙方在 ______簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式 ______份，上方各執(zhí)一份，上交 ______份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章) ：
聯(lián)系電話：
承包人(簽字或蓋章)：
聯(lián)系電話：
______年______月______日
工程承攬合同 2
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協(xié)議，具體事宜如下：
一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程
二、工程內容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。
三、工程造價(含建安發(fā)票)：叁拾伍萬元整(350000.00)
四、結算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現(xiàn)場后付30%預付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限：20______年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收。
六、工程責任：
1.施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任；
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責；
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮；甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同 3
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)
定作方:_______________有限責任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱：_______________
a、承攬項目名稱：_______________
b、承攬項目地點：_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式：包工不包料。
e、承攬價格：
以實際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質量標準：
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質量：按照防水工程施工規(guī)范，結合本公司專業(yè)技術工程質量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的______%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的______%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的'，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：_______________承攬方：_______________
定作方代表：___________承攬方代表：_______________
_______________年_______________月_______________日
工程承攬合同 4
甲方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
乙方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達成以下協(xié)議：
1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。
合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現(xiàn)金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。
4、乙方責任
(1)甲方調試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負責。
(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務的'，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟件加以仿制 ；對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規(guī)處理；雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效；合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復印或涂改后無效!
甲方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
工程承攬合同 5
委托方：_____________（以下稱甲方）
承接方：_____________（以下稱乙方）
簽約地點：________________________
施工地點：________________________
簽約時間：________________________
1、合同內容
本合同項所指的項目是：___________________________
�。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣：_______________（rmb：__________）
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（rmb___________）。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（rmb________）。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（rmb______）。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（rmb________________）。
3.5 其它事項
________________________________________________
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的.關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與 附件一 質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：________________ 乙方：___________________
地址：________________ 地址：___________________
電話：________________ 電話：___________________
傳真：________________ 傳真：___________________
簽約代表：____________ 簽約代表：_______________
指定聯(lián)絡人員：________ 指定聯(lián)絡人員：___________
工程承攬合同 6
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責、權、利，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，結合本工作實際情況，特簽訂如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。
一、 承攬范圍及方式
1、承攬范圍： 珍珠泉花園裝飾 。
2、承攬方式：包工包輔料、包質量、包工期、包安全生產(chǎn)、文明施工。
二、 工期及進場時間
本工作自 20__年 5月10 日進場施工至承包工程內容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統(tǒng)一調度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節(jié)，甲方將給以一定的經(jīng)濟處罰。
三、結算方式
1、按定額標準，以工日單價計算：
分項合格： ______元/工日
分項優(yōu)良： ______元/工日
2、按施工圖上建筑面積單價結算：
一次通過驗收合格： 72 元/平方米
3、其他計算方式：
4、定額外用工結算：
根據(jù)實際發(fā)生工作內容，由項目部核定簽發(fā)工日數(shù)，按技術工 160 元/工日；輔助工 110 元/工日。
四、承攬工作范圍
圖紙及其設計變更包括的所有內容。房子以內的不產(chǎn)生點工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其余機械及小型工具由乙方自備。
五、付款方式
1、自備一個月生活費，以后按施工現(xiàn)場施工生產(chǎn)人數(shù)，結合完成工作量，每人每月預付生活費 1000 元；
2、所包含工作量結束支付至75%，年底付至95%，余下部分作預留保修費，竣工后一年付清。
3、屬乙方施工人員所發(fā)生的涉外費用，按實際發(fā)生數(shù)由乙方承擔，在結算款中扣除；
六、雙方責任
(一)甲方
1、負責對業(yè)主、設計院、質監(jiān)站及其他對外工作的聯(lián)系；
2、負責各工種之間的協(xié)調工作，并對工程質量、進度、安全生產(chǎn)、文明施工等進行監(jiān)督、檢查、考核；
3、對乙方做好安全生產(chǎn)教育；
4、負責乙方施工人員食宿安排；
5、按預算用量做好材料、設備的供應；
6、根據(jù)本協(xié)議按時撥付月度生活費；
7、負責組織施工驗收、辦理工程結算；
8、甲方派現(xiàn)場代表 ______，在施工中負責與乙方的協(xié)調工作，楊偉為技術負責。
(二)乙方
1、組織施工人員進場，施工人數(shù)、技術力量必須滿足工程進度、質量的要求，進場人員必須持有居民身份證、就業(yè)登記卡、就業(yè)證、暫住證(復印一份交甲方備案)，并報送進場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。
2、必須服從甲方的整體安排和協(xié)調，服從甲方現(xiàn)場管理人員的統(tǒng)一管理。遵守法律、法規(guī)及規(guī)章制度，對違法亂紀者，甲方有權按照規(guī)定給予處罰，隨時向乙方提出清退。
3、進場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進場后再辦上崗證和操作證的，其費用由作業(yè)班組自理，甲方協(xié)調辦理)。
4、嚴格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工后必須經(jīng)甲方檢查后方能進行下道工序的施工，同時認真配合安裝施工，共同完成任務。
5、負責雇工患病及意外事故處理費用及其他費用。
6、確保工程進度，保證工程質量，負責乙方原因造成的一切經(jīng)濟損失。
7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協(xié)調。
8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設備、工具用具以及工人需要的勞保用品。
9、乙方委派 ______，______和______為現(xiàn)場代表，負責工程質量、進度等的協(xié)調安排及生活費的領取。
七、安全生產(chǎn)及保安規(guī)則：
1、乙方應加強對職工的安全生產(chǎn)教育，嚴格遵守執(zhí)行安全生產(chǎn)六大紀律及甲方的安全生產(chǎn)有關規(guī)定，完善安全設施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責任和權力完善安全生產(chǎn)工作。
2、甲方對乙方的生產(chǎn)工作實行不定期的檢查，凡發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)規(guī)定、違章操作，盲目蠻干的.，甲方將有權予以罰款，要求完善和規(guī)范。
3、根據(jù)誰施工誰負責安全的原則，乙方對施工人員的安全生產(chǎn)負完全責任。如發(fā)生意外事故，由乙方負責處理，費用由乙方承擔。如發(fā)生重大人員傷亡事故，乙方應及時通知甲方，由甲方協(xié)調呈報有關部門。
4、乙方應教育施工人員嚴守國家政策法規(guī)，遵守甲方規(guī)定的治安、市容的有關規(guī)定，遵守生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，維護施工區(qū)域的正常秩序。
5、施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準私拉電源，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方予以沒收，同時采取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。
6、對打架、斗毆的有關人員，除處于必要的罰款外，責令其退出工地，情節(jié)嚴重的報告當?shù)嘏沙鏊�，應有的處罰、費用由責任人承擔。本工程由誰簽定合同，誰在現(xiàn)場指揮、管理，如承包人不在現(xiàn)場管理或管理不善，甲方有權在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發(fā)放至作業(yè)人員。
八、材料及工具
1、按預算定額規(guī)定，乙方向甲方辦理領料手續(xù)，在施工過程中，乙方應妥為保管和使用，不得浪費，切實維護好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節(jié)約材料，經(jīng)項目部核定后，甲方給予必要的獎勵。
2、甲方提供的各種機械設備，乙方應派專人負責使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔。
3、甲方提供的各種小型工具，乙方應妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(安全帽由甲方提供，完工后如數(shù)交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。
4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監(jiān)督和指導，若發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，視情節(jié)給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權利責令其班組清理后施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委托其他人清理，發(fā)生費用由責任班組承擔，為抓好質量、安全、文明衛(wèi)生工作，項目部不定期進行考核打分，視情況予以一定的獎罰。
九、其他
1、未盡事宜，在施工過程中協(xié)商決定。
2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。
甲方：
乙方：
日期：
工程承攬合同 7
委托單位（甲方）：___________________________
承攬單位（乙方）：___________________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：__________________________________
2、工程地點：__________________________________
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
�。�1）承包人包工、包料。
�。�2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料。
�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
�。�1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。
（2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內）
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________________元整，大寫金額：________________元整。（附報價清單）
二、施工時間：
工程期限________日，時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作：
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的'水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作：
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準：
1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間：________________
付款百分比：________________
金額：________________
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
八、保質期：
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式____份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向________________委員會申請_____。
委托方（甲方）：________________
承攬單位（乙方）：________________
代表人：_________________
代表人：_________________
簽約日期：_______________
簽約日期：______________
工程承攬合同 8
房主人(甲方)：________
承建人(乙方)：________
根據(jù)有關規(guī)定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：________
二、建筑面積： 按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成____________。
六、單價按實際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的'使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：________
身份證號碼：________________
聯(lián)系電話：________
乙方簽字：________
身份證號碼：________
聯(lián)系電話：________
日期：________年____月____日
日期：________年____月____日
工程承攬合同 9
定作人（委托方）：________________（以下簡稱甲方）
承攬人（施工方）：________________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《_____________》及相關法律法規(guī)規(guī)定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經(jīng)充分協(xié)商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱
乙方承攬的________________電線電纜安裝工程。
第二條：工程地點（________省________縣________鎮(zhèn)________村到________村境內）
第三條：工程價款及付款方法
甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方，支付方式為：現(xiàn)金。
第四條：工程期限
施工期限為________年________月________日開始至________年________月________日結束，施工期限為10個日。
第五條：工程質量標準
乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規(guī)定，同時也應符合甲方的'要求。
第六條：承包形式及材料設備供應
乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設備及相應人員，甲方負責提供施工所需的材料（材料清單另外附件）。
第七條：甲方義務
1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。
2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。
3、施工前甲方應為乙方整理出現(xiàn)場，施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利
4、甲方負責監(jiān)督乙方的施工進程。
5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。
6、按協(xié)議履行付款義務。
第八條：乙方義務
1、乙方進駐甲方工程工地后，應嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，不得損壞甲方的財物。
2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關_____，做好安全保障措施，如出現(xiàn)安全事故，由乙方全部負責。
4、乙方按施工圖負責組織施工，按期竣工�？⒐ず螅逄靸劝匆�(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條：違約責任
1、甲方應按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導致乙方工期延長，乙方不承擔責任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責賠償同種規(guī)格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的________%。
3、乙方應按期完工，未能
4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔違約金人民幣：_________________元整。（大寫：_________________元整）
第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。
第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。
第十二條：本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，可簽訂補充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭議，協(xié)商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方（簽字）：_________________乙方（簽字）：_________________
________年________月________日________年________月________日
工程承攬合同 10
甲方：___________法人代表：___________
乙方：___________法人代表：___________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互利互惠的`原則，依據(jù)《中華人民共和國民法典》以及相關國家法律、法規(guī)，就花池護欄工程制作安裝達成如下協(xié)議：
一、工程范圍和工作內容
1、工程名稱：__________
2、工程范圍：工程護欄的制作安裝施工。
3、工作內容：乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。
二、合同工期
本工程項目工期為___日。自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
三、工程價款及付款方式
(一)工程價款
以上工程造價共計：_______元大寫：_______元整
(二)結算方式
工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。
四、施工期間的安全由乙方負全責，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學生在施工現(xiàn)場玩耍出現(xiàn)安全事故。并保證工程質量合格。保質期三年，保質期內因質量出現(xiàn)問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求：
護欄高度_______㎝；立柱為_______×_______方鋼，_______m一個，底部加預埋件，水泥澆筑；其余部分為_______×_______方管，欄桿頂部為_______扁鐵加工成圓弧裝飾；防銹漆刷底，黑漆罩面。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決，解決不成，經(jīng)法律途徑解決。
甲方：(簽章)___________乙方：(簽章)___________
負責人：___________負責人：___________
代理人：___________代理人：___________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
工程承攬合同 11
甲方：
營業(yè)執(zhí)照號：________________
地址：________________
法定代表人：________________
電話：________________
身份證號：_______________________
乙方：
營業(yè)執(zhí)照號：________________
地址：________________
法定代表人：________________
電話：________________
身份證號：_______________________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務達成如下協(xié)議：
一、協(xié)議執(zhí)行期限：
本協(xié)議又甲乙雙方自行商談，執(zhí)行期限為______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方權利：
1、甲方有權監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。
2、甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。
3、甲方有權對乙方施工材料進行封樣及審核。
4、甲方有權對乙方的不規(guī)范行為提出相應的整改意見。
三、甲方責任：
1、甲方負責向乙方提供裝飾工程項目。
2、開工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簡章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。
3、甲方負責按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
四、乙方權利：
1、乙方有權要求甲方與施工隊進行溝通，確保工程的.順利進行。
2、乙方有權要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款，確保工程的順利進行。
五、乙方責任：
1、乙方所派出人員須遵守合理的。
2、乙方所派出人員應能勝任施工中各個環(huán)節(jié)的工作任務。
3、乙方所對派出人員進行甲方企業(yè)文化的學習與教育。
4、乙方應遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。
六、工程變更：
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。
七、工期延誤：
1、對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應當順延：
工程量變化或設計變更；根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況或經(jīng)業(yè)主單位或甲方同意工期順延及其它情況的；不可抗力；
2、對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的；
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；
甲方責任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
八、質量標準
工程施工質量按甲方與業(yè)主簽署的相關協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執(zhí)行。
九、工程驗收
在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收:材料驗收；隱蔽工程驗收；竣工驗收。
十、工程支付款：
合同簽定后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預付款，即_________元；泥工完工后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款，即___________元；逢單項工程完工驗收后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付加項目后的追加款，油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款，即_________元。
全部工程完工后三天內支付余款5%，即_________元簽定合同后首付工程款的20%，即________元；以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內付款，按第10.1條分多次付款，水電改造定位完工驗收后付第二次款20%，即________元；泥工完工后付第三次款20%，即_______元；木工程完工后付第四次款20%，即________元；油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元，全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清，即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
其他支付方式：
1、工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單并簽字，
2、發(fā)包人應在簽字后三天內向承包人結清每期工程進度款。
3、工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
十一、違約責任：
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2元，十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2元。
十二、附則：
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。
甲方：____________ 乙方：____________
______年___月___日______年___月___日
工程承攬合同 12
甲方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
乙方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達成以下協(xié)議：
1.甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。
合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
2.付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現(xiàn)金付款。
3.甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。
4.乙方責任
(1)甲方調試系統(tǒng)所用的.素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負責。
(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責。
5.其他事項
(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。
6.違約責任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7.本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復印或涂改后無效!
甲方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
工程承攬合同 13
發(fā)包單位：______
承包單位：______
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將其金宇時代奧城地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關法律法規(guī)，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。
一、乙方的資質
1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準，并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內，上述資質證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更后的資質證明文件原件和復印件。
4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱：“金宇·時代奧城”地塊基礎土石方挖運工程
2、工程地點：南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內容
施工圖所示范圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸及所需機械設施設備，地表清障，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現(xiàn)場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協(xié)調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。
注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期：_______年____月____日；竣工日期：_______年____月____日。合同工期總日歷天數(shù)70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費、管理費、行管罰款、保險費、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協(xié)調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/；無淤泥其單價為：23.00元。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價款的.70%；
2、工程完工驗收合格后，依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料后，一次性付至結算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。
七、工程質量及技術要求
本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質量驗收規(guī)范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：
1、土石方工程施工完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10，垂直面邊坡需用挖機夯實。如驗收不合格，所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔，并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費交繳憑據(jù)及質量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規(guī)范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業(yè)中，乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金_________萬，合同簽訂后3天內轉入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。
十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同 14
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協(xié)議，具體事宜如下：
一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程
二、工程內容：鍋爐本體（電氣、儀表類由甲方自行拆卸）拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。
三、工程造價（含建安發(fā)票）：叁拾伍萬元整（350000.00）
四、結算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現(xiàn)場后付30%預付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限：20______年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收。
六、工程責任：
1、施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任；
2、施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責；
3、在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮；甲方提供水電。
4、施工人員必須有工傷保險。
5、因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同 15
甲方：___________
法人代表：___________
乙方：___________
法人代表：___________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互利互惠的原則，依據(jù)《中華人民共和國民法典》以及相關國家法律、法規(guī)，就花池護欄工程制作安裝達成如下協(xié)議：
一、工程范圍和工作內容
1、工程名稱：__________
2、工程范圍：工程護欄的制作安裝施工。
3、工作內容：乙方按甲方提供的'護欄設計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。
二、合同工期
本工程項目工期為___日。自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
三、工程價款及付款方式
1、工程價款
以上工程造價共計：_______元大寫：_______元整
2、結算方式
工程完工驗收合格后按實際決算付款（附工程決算書）。
四、安全責任
施工期間的安全由乙方負全責，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學生在施工現(xiàn)場玩耍出現(xiàn)安全事故。并保證工程質量合格。保質期三年，保質期內因質量出現(xiàn)問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求：
護欄高度_______㎝；立柱為_______×_______方鋼，_______m一個，底部加預埋件，水泥澆筑；其余部分為_______×_______方管，欄桿頂部為_______扁鐵加工成圓弧裝飾；防銹漆刷底，黑漆罩面。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。未盡事宜雙方協(xié)商解決，解決不成，經(jīng)法律途徑解決。
甲方：（簽章）___________
乙方：（簽章）___________
負責人：___________
代理人：___________
___________ 年___________月___________日
工程承攬合同 16
甲方：
乙方：
根據(jù)甲方生產(chǎn)需要，經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意將井下采掘工程承包給乙方施工。雙方特訂立如下合同條款，以便共同遵守：
一、工程項目地點：
二、工程項目名稱：井下采掘及附屬工程。
三、工程項目范圍：按____有色地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)院設計，有序、合理、安全可靠的前提下開展作業(yè)。
四、工程單價(工程單價不含稅)
1、掘進與擴幫，挑頂，撬底工程以立方米為單位實行包干價，每立方米為328元(約合1180元/米)
2、采礦工程單價以噸為單位實行包干價，每噸45元。 上述1、2條款的單價均包括從鑿巖爆破開挖到運輸?shù)V石或石渣的所有費用。運輸是指從井下作業(yè)面裝車運輸?shù)降孛孢x礦廠堆礦場或廢渣場的整個過程。
3、附屬工程單價
(1)、采掘時需毛石漿砌拱支護的，由乙方包工包料，每米按800元，直墻每立方150元，驗收結算。
(2)、采掘工程需混凝土支護的，由乙方包工包料，按每立方米600元結算。
(3)、采掘工程需要用木料支護的，甲方支護給乙方的人工費按每米120元驗收結算。
(4)、采掘過程中需人工二次倒運的，以每增加一次倒運，增加每噸8元驗收結算。
4、雙方確定有關材料的單價：炸藥：11.6元 、導爆管：每發(fā)6.8元，電雷管：每發(fā)3.5元，電價：每度0.70元。乙方同意這些價格不管市場情況有無變化二年內不再調整。
五、工程結算及付款方式
1、巷道掘進及附屬工程按甲方驗收后的工程量進行結算。
2、采礦工程按甲方地面礦倉計量員的計量單進行結算。
3、結算時甲方將其提供的爆破材料、電費，維修配件500元之內有乙方承擔，每月30日驗收，下月10日前付清92%的工程款，扣留8%的安全押金。
六、雙方的權力與責任
1、甲方的權力與責任
(1)、甲方有權監(jiān)督乙方按甲方要求施工和規(guī)定時間完成，如乙方不按要求施工，甲方有權不預驗收或罰款或終止合同的處理。
(2)、甲方應及時購置設備，提供材料。
(3)、甲方必須保證風、水、電的正常供給。
(4)、甲方負責提供乙方施工人員的住房，材料庫，修理間等。
(5)、卷揚機電費、水泵抽水電費由甲方負責。甲方因自身生產(chǎn)材料和設備不到位造成乙方民工停工，從停工第三日起，補助現(xiàn)場施工人員的民工每天30元的生活費。
(6)、如果乙方在合同履行期間內，嚴重違反有關條款，連續(xù)2個月不能完成采掘任務，甲方有權單方面終止合同，另行安排工程隊，并追究乙方給甲方造成的經(jīng)濟損失。
2、乙方的權力與責任
(1)、承包人必須提供合法，具備井巷施工人資質的各類證明材料和有關人員的資質證書或上崗證書。保證安全文明生產(chǎn)，建立建全礦山安全責任制度，規(guī)章制度和作業(yè)規(guī)程。
(2)、每月拓工程款8% 預留給甲方，合同期滿全部付清。
(3)、乙方有權按生產(chǎn)進度制各崗位的'工作報酬。
(4)、乙方必須按甲方指定的地點堆放礦、渣，不得將礦、渣混倒，制造人為損失和貧化，發(fā)現(xiàn)礦、渣混倒一車罰款100-500元。
(5)、乙方雇傭作業(yè)人員必須是遵守國家法律，年滿18―60周歲，身體健康，思維正常的中華人民共和國男性公民。
(6)、乙方不得雇傭信豐縣本縣區(qū)內的作業(yè)人員從事井下作業(yè)。
(7)、杜絕偷礦或伙同他人盜礦，發(fā)現(xiàn)一次罰款5000元，情節(jié)嚴重者移交司法機關處理。
(8)、承擔采掘作業(yè)的各種材料，運輸設備和礦山機械保養(yǎng)等費用。
(9)、乙方招收的工人必須進行安全教育，熟悉礦山安全操作規(guī)程，必須保證持證上崗，乙方必須嚴格執(zhí)行礦山安全生產(chǎn)有關法規(guī)，條例，確保各項安全生產(chǎn)措施到位。及時準確的整治安全隱患，做到警鐘長鳴，安全無事故。相關人員各種規(guī)定的培訓費用由乙方承擔。在施工期間，乙方人員的，傷、殘、亡等一切事故費用乙方自理。
七、其他事項
1、乙方作業(yè)人員必須持身份證，計生證證明，特殊工作必須持證上崗。
2、乙方必須為施工人員辦理工傷及安全險，并在甲方備案。
3、礦區(qū)施工人員必須遵守礦規(guī)，礦紀，鄉(xiāng)規(guī)民約。
4、在合同期內，如遇自然不可抗力產(chǎn)生費用增加，由雙方協(xié)商解決。乙方需終止合同，必須提前三個月向甲方提出書面申請。否則處違約金10萬元。如甲方無正當理由單方終止合同，應賠償乙方違約金10萬。
5、本合同有效期為兩年，合同期滿后在同等條件下乙方享有優(yōu)先權續(xù)簽。
6、本合同自雙方簽章后生效，具有法律效應，未盡事宜雙方協(xié)商解決。合同一式肆份，雙方各執(zhí)二份。
甲方單位：
乙方單位：
委托代理人：
委托代理人：
______年______月______日：
【工程承攬合同】相關文章：
工程承攬合同03-07
【薦】工程承攬合同04-13
工程承攬合同【薦】04-13
工程承攬合同【熱門】04-07
工程承攬合同【熱】04-07
【熱】工程承攬合同04-01
工程安裝承攬合同03-08
護欄工程承攬合同04-11
【熱門】工程承攬合同04-20
工程承攬合同通用03-16