工程承攬合同

時(shí)間：2024-03-07 09:11:51 合同大全我要投稿

建筑工程承攬合同推薦度：
規(guī)范的工程裝修承攬合同推薦度：
承攬房屋裝修工程合同推薦度：
相關(guān)推薦

工程承攬合同

　　在人們?cè)絹?lái)越相信法律的社會(huì)中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家收集的工程承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程承攬合同

工程承攬合同1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《民法典》，《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程名稱(chēng)：密云北甸子村過(guò)街牌樓

　　二、工程地點(diǎn)：密云縣古北口鎮(zhèn)北甸子村

　　三、承包方式：大包（即包工、包料）

　　四、承包范圍：圖紙以?xún)?nèi)的所有工程

　　五、工程承包造價(jià)（金額大寫(xiě)）：壹拾肆萬(wàn)伍仟元整，￥14500元

　　六、工期：本合同工程定于______年9月4日開(kāi)工，于______年11月4日竣

　　工，合同工期日歷天數(shù)為60天。

　　七、工程質(zhì)量驗(yàn)收及保修：工程具備竣工驗(yàn)收條件，承包方按國(guó)家和本市

　　工程竣工有關(guān)規(guī)定，發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包方10天內(nèi)組織驗(yàn)收。發(fā)包方承包辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)后，發(fā)包方5日內(nèi)按有關(guān)規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報(bào)竣工工程質(zhì)量備案。承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，對(duì)交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量過(guò)保修責(zé)任。

　　八、工程價(jià)款及結(jié)算：工程進(jìn)場(chǎng)3日內(nèi)撥付伍萬(wàn)元，結(jié)構(gòu)完成撥付伍萬(wàn)元，竣工撥付肆萬(wàn)元，扣除保修金伍仟元。

　　九、爭(zhēng)議：發(fā)包方、承包方雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過(guò)協(xié)商或者申請(qǐng)施工合同管理機(jī)構(gòu)會(huì)同有關(guān)部門(mén)調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的，可以向密云縣人民法院起訴。

　　十、違約：發(fā)包方或承包方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項(xiàng)義

　　務(wù)及發(fā)生使合同無(wú)法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的'違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　十一、安全措施與責(zé)任：在工程施工、竣工及補(bǔ)修質(zhì)量缺陷的過(guò)程中，承

　　包人應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家及北京市有關(guān)安全施工的規(guī)定，嚴(yán)格按照國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)制定施工安全操作規(guī)程，加強(qiáng)施工作業(yè)管理，配備必要的安全施工保護(hù)設(shè)施，加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全教育，為公眾和其他人員提供必要的臨時(shí)道路，人行道防護(hù)棚及圍欄，夜間要設(shè)警告信號(hào)和看守，如發(fā)生安全及質(zhì)量事故全部由承包人負(fù)責(zé)，發(fā)包人無(wú)任何責(zé)任。

　十二、合同份數(shù)：本合同兩份，具有同等法律效力。

　　本合同訂立時(shí)間：______年9月3日（即日起生效）。

　　發(fā)包方：______承包方：______

工程承攬合同2

　　甲方（發(fā)包方）：

　　乙方（承包方）：

　　雙方依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他行政法規(guī)和有關(guān)文件，遵循平等自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致簽定本合同。

　　一、工程名稱(chēng)：整修堰塘工程

　　二、工程地點(diǎn)：___鎮(zhèn)___村

　　三、工程內(nèi)容及規(guī)模：

　　四、工程承包范圍：

　　五、工程期限：

　　1、本合同工期為：20___年___月___日開(kāi)工，至20___年___月___日完工。

　　2、如遇一下情況，工期順延。

　　（1）施工現(xiàn)場(chǎng)不符合安全施工；

　�。�2）設(shè)計(jì)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大變動(dòng)；

　�。�3）人力自然災(zāi)害而影響工程進(jìn)度；

　　（4）甲方不能按合同規(guī)定支付工程款；

　　六、合同價(jià)款

　　工程總價(jià)：_______元

　　七、工程質(zhì)量要求

　　八、價(jià)格及支付方式

　　九、工程安全

　　乙方對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安全文明標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保安全施工無(wú)事故，若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故，法律責(zé)任和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。

　　十、甲方義務(wù)

　　十一、乙方義務(wù)

　　十二、工程違約責(zé)任、工程延誤違約

　　乙方在施工中，質(zhì)量，進(jìn)度，安全，服務(wù)等方面必須按約定執(zhí)行，若一方違約賠償對(duì)方的`一經(jīng)濟(jì)損失。并特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自愿承擔(dān)每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因，由雙方另行協(xié)商。

　　本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方簽字：_______乙方簽字：_______

　　20___年___月___日

工程承攬合同3

　　甲方：_________乙方：_________

　　聯(lián)系電話(huà)：______________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達(dá)成以下協(xié)議：

　　1、甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件，共____。

　　合同總價(jià)款：￥_________元

　　其中軟件費(fèi)：￥_________元

　　硬件費(fèi)：￥________元

　　工程費(fèi)：￥_________元

　　2、付款方式

　　乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共￥_________元

　　其中軟件費(fèi)：￥_________元

　　硬件費(fèi)：￥_________元

　　工程費(fèi)：￥_________元

　　甲方電腦硬件送達(dá)乙方指定場(chǎng)地經(jīng)乙方點(diǎn)數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費(fèi)用。

　　完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項(xiàng)。

　　以上付款方式均為現(xiàn)金付款。

　　3、甲方責(zé)任

　　甲方在乙方要求的時(shí)間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。

　　甲方負(fù)責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護(hù)免費(fèi)期為_(kāi)___年，維護(hù)地點(diǎn)在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費(fèi)恢復(fù)。

　　如果是按乙方的要求擴(kuò)允功能，甲方可收取擴(kuò)充部分的費(fèi)用。

　　壹年以后甲方對(duì)提供設(shè)備和軟件有償維護(hù)，維護(hù)費(fèi)用為￥____元/年。

　　4、乙方責(zé)任

　　甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測(cè)試，均不得用于營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　乙方用于營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門(mén)服務(wù)的，甲方發(fā)生的'費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、其他事項(xiàng)

　　不得對(duì)軟件加以仿制；對(duì)軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。

　　按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過(guò)____天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負(fù)責(zé)在。

　　6、違約責(zé)任

　　雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)處理；雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

　　7、本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效；合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無(wú)效！

　　甲方：_______

　　負(fù)責(zé)人：_____________

　　時(shí)間：_______________

　　地點(diǎn)：_______________

　　乙方：_______

　　負(fù)責(zé)人：_____________

　　時(shí)間：_______________

　　地點(diǎn)：_______________

工程承攬合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容：

　　1、250KVA變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試

　　二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：

　　1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開(kāi)工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配

　　合線(xiàn)路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。

　　2、乙方采購(gòu)所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國(guó)家定點(diǎn)廠家采購(gòu)，并符合國(guó)家有

　　關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、變配電及線(xiàn)路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。

　　4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。

　　三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算：

　　1、工程款結(jié)算按<浙江省建設(shè)安裝定額20xx版、預(yù)算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。

　　2、工程預(yù)算款總計(jì)：102496元；

　�。ǜ邏弘娎|、10KV線(xiàn)路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收）

　　3、本工程款分2次結(jié)清，其中：(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%

　　(計(jì)70000元) (2) 、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的'結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。

　　四、施工及竣工驗(yàn)收：

　　1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請(qǐng)手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng)造施工條件。

　　2、乙方應(yīng)在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時(shí)間順延。

　　3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所

　　造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。

　　5、乙方在工程結(jié)束時(shí)，甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

　　合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　代表：代表：

　　開(kāi)戶(hù)行：

　　帳號(hào)：

　　簽訂日期：______年______月______日

工程承攬合同5

　　發(fā) 包方（簽章）：（以下稱(chēng)甲方）法定代表人：

　　地址：聯(lián)系電話(huà)：

　　承包方（簽章）：（以下稱(chēng)乙方）法定代表人：

　　地址：聯(lián)系電話(huà)：

　　乙方承包甲方XXXX號(hào)別墅裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，

　　保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點(diǎn)： XXX市XX區(qū)XX路XXX號(hào)別墅工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫(xiě)）：

　　施工工期：本工程暫定自2013年月日開(kāi)工，于 2013年月日竣工，總工期為日歷天；另質(zhì)保期限為12個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙

　　2.1 乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向甲方提供施工圖紙、施工說(shuō)明和工程報(bào)價(jià)單。

　　2.2 甲方對(duì)乙方設(shè)計(jì)的施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報(bào)價(jià)單分別進(jìn)行書(shū)面簽字確認(rèn)。

　　2.3 施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報(bào)價(jià)單經(jīng)甲方書(shū)面確定后作為本合同的附件和組成部分。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。

　　3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更

　　(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無(wú)效。

　　(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。

　　(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。

　　(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3 合同終止

　　（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書(shū)面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；

　�。�2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；

　　（3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的；

　　（4）本合同履行期限屆滿(mǎn)自行終止；

　　（5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；

　　（2）不可抗力因素；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4.4 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)

　　5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見(jiàn)。

　　5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。

　　5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購(gòu)買(mǎi)裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書(shū)面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；

　　5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導(dǎo)致的'安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；

　　5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見(jiàn)，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。

　　5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地；

　　5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。

　　第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式

　　6.1 本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度，按實(shí)際驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后，提交該階段裝修施工報(bào)告給甲方確認(rèn)。

　　6.2 在施工過(guò)程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費(fèi)用，雙方簽定《工程項(xiàng)目變更單》后,視為工程款總額補(bǔ)充,費(fèi)用由雙方另計(jì)，不在總承包價(jià)范圍內(nèi)；

　　6.3 工程款支付方式

　�。�1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預(yù)付款；

　�。�2）工程施工進(jìn)行至50% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款；

　　（3）工程施工進(jìn)行至80% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款；

　�。�3）本工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方工程總造價(jià)的15%；

　�。�4）剩余工程總造價(jià)的5%做為質(zhì)保金，待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過(guò)后，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，由乙方書(shū)面向甲方申請(qǐng)支付。

　　（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開(kāi)戶(hù)行：XXXX,賬戶(hù)：XXXX,賬號(hào)：XXXX，如銀行賬戶(hù)信息有變更，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方。

　　第七條：工程驗(yàn)收和工程保修

　　7.1 工程駿工后，乙方以書(shū)面形式向甲方提出工程結(jié)算，乙方應(yīng)自接到通后10天內(nèi)組織驗(yàn)收辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，填寫(xiě)工程驗(yàn)收單，不得無(wú)故拖延。（驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。）如10天內(nèi)甲方不組織驗(yàn)收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗(yàn)收通過(guò)。

　　7.2 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個(gè)月。

　　7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍

　�。�1）因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。

　�。�2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺(tái)風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))

　　7.4 保修期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對(duì)由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，且必須在合理時(shí)限內(nèi)完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費(fèi)用則由責(zé)任方支付。

　　第八條：違約責(zé)任

　　8.1 本合同項(xiàng)下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方

工程承攬合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)〈〈中華人民共和國(guó)民法典〉〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：天。在甲乙雙方認(rèn)同可以開(kāi)工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計(jì)算工期,開(kāi)工日期為20__年11月22日。

　　第二條甲方責(zé)任，權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方提出設(shè)計(jì)思路、項(xiàng)目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的'通水、通電等工作，使之達(dá)到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

　　4、根據(jù)乙方要求及時(shí)做好工程驗(yàn)收工作。

　　第三條乙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)

　　1、指派項(xiàng)目責(zé)任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定;嚴(yán)格按甲方認(rèn)定的圖紙或按照?qǐng)D紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　第四條工程項(xiàng)目

　　1、振升平開(kāi)窗，雙層鋼化中空玻璃，單價(jià)元/2__812=元

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45__100的鋁材做骨架，單價(jià)元/2__46.52=元

　　3、上海雙雄銅門(mén)廠，單價(jià)元/2__4.72=元樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網(wǎng)，單價(jià)元/2__542=元

　　5、推拉門(mén)：?jiǎn)蝺r(jià)元/2__35.32=元

　　6、陽(yáng)光房，45__75方管做骨架，8厚鋼化玻璃，單價(jià)元/2__=元

　　7、衛(wèi)浴門(mén)，1元/條__5條=5元

　　8、室內(nèi)門(mén)，元/條__9條=元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價(jià)元/__=元

　　第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收

　　1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，須通知乙方，另約定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，則視為驗(yàn)收認(rèn)可。

　　3、在成品或半成品未辦理驗(yàn)收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗(yàn)收認(rèn)可合格。

　　4、如因驗(yàn)收不合格的工程而須返工的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：元

　　1、乙方完成1.2.3項(xiàng)的工程時(shí)，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。

　　第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效;

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期：______年______月______日簽訂日期：______年______月______日

工程承攬合同7

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　根據(jù)，《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》，《建筑工程安全管理?xiàng)l列》，結(jié)合本工程具體事項(xiàng)，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。

　　一、工程地點(diǎn)：迎賓XX以西，西安XX以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。

　　二、承包范圍及內(nèi)容：場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。

　　三、承包方式：挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))

　　四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。

　　五、質(zhì)量要求：按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工，驗(yàn)收達(dá)到合格。

　　六、工程款支付方式：土方挖運(yùn)完成支付3萬(wàn)元人民幣，余款________年____月末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高

　　九、乙方責(zé)任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車(chē)輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。

　　2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車(chē)輛所發(fā)生的一切行車(chē)安全事故，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無(wú)關(guān)。

　　3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測(cè)繪人員所提供的.挖土標(biāo)高挖土。

　　5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。

　　7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對(duì)已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。

　　十、爭(zhēng)議的解決

　　存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決

　　十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

工程承攬合同8

　　委托方：_____________(以下稱(chēng)甲方)

　　承接方：_____________(以下稱(chēng)乙方)

　　簽約地點(diǎn)：________________________

　　施工地點(diǎn)：________________________

　　簽約時(shí)間：________________________

　　1.合同內(nèi)容

　　本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：___________________________

　　(系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”)

　　2.合同金額

　　2.1合同總金額為人民幣：_______________(RMB：__________)

　　2.2合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。

　　3.付款方式

　　3.1付款

　　合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣_(tái)_________(RMB___________)。

　　3.2設(shè)備進(jìn)度款

　　當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線(xiàn)完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣_(tái)____________(RMB________)。

　　3.3工程結(jié)算付款

　　本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)的_______%，即人民幣_(tái)__________(RMB______)。

　　3.4最終驗(yàn)收付款

　　經(jīng)甲方代表驗(yàn)收合格之后的____________個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣_(tái)_______________(RMB________________)。

　　3.5其它事項(xiàng)

　　________________________________________________

　　4.合同雙方責(zé)任

　　4.1甲方責(zé)任

　　4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。

　　4.1.2提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。

　　4.1.3安排好貨物在工地的.倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。

　　4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。

　　4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____________個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。

　　4.2乙方責(zé)任

　　4.2.1按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。

　　4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與質(zhì)量相符。

　　4.2.4向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))

　　5.安裝及調(diào)試

　　5.1安裝及調(diào)試責(zé)任

　　乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。

　　5.2在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。

　　6.其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

　　甲方：________________乙方：___________________

　　地址：________________地址：___________________

　　電話(huà)：________________電話(huà)：___________________

　　傳真：________________傳真：___________________

　　簽約代表：____________簽約代表：_______________

　　指定聯(lián)絡(luò)人員：________指定聯(lián)絡(luò)人員：___________

　　_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日

工程承攬合同9

　　發(fā)包方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承攬方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，乙方自愿承攬基工程，本工程是機(jī)械鉆孔灌注樁，為單包工程。為明確雙方責(zé)、權(quán)利，經(jīng)協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。

　　一、甲方須做下列準(zhǔn)備工作并承擔(dān)其費(fèi)用

　　1、場(chǎng)地“三通一平”（水、電、路通，施工場(chǎng)地平整）。

　　2、提供紅線(xiàn)定位圖，基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖各一份。

　　3、提供排污地點(diǎn)。

　　4、施工“三大材”和用水、電費(fèi)。

　　二、乙方承擔(dān)下列任務(wù)并負(fù)責(zé)其費(fèi)用

　　1、施工中所有人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、安全措施費(fèi)。

　　2、鉆孔樁砼澆灌和鋼筋籠制作以設(shè)計(jì)標(biāo)高為準(zhǔn)。

　　3、按設(shè)計(jì)要求完成鉆孔、鋼筋籠、砼澆注工作，并符合設(shè)計(jì)要求。

　　4、乙方所制作的鉆孔樁需達(dá)到檢測(cè)合格，樁檢測(cè)不合格，由乙方承擔(dān)返工的一切人工及材料費(fèi)用。

　　5、乙方負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的'各種檢測(cè)、檢驗(yàn)、取樣、送樣和檢驗(yàn)。收集完善工程資料。

　　三、雙方責(zé)、權(quán)、利

　　1、甲、乙雙方必須照?qǐng)D施工，嚴(yán)格按照鉆孔樁施工規(guī)范施工，做到保質(zhì)，萬(wàn)無(wú)一失。

　　2、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)“三大材”檢測(cè)、試壓、樁身檢測(cè)費(fèi)。

　　3、施工中因乙方原因，造成損失由乙方自理，甲方不承擔(dān)其費(fèi)用。

　　四、鉆孔樁規(guī)格及費(fèi)用支付方法

　　1、鉆孔樁規(guī)格為φ600mm，按90.00元/米包干價(jià)（包人工、包機(jī)械、包安全費(fèi)、包進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)）計(jì)算。所有樁按實(shí)際深度計(jì)算以甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)簽證為準(zhǔn)。

　　2、每月按完成工程量撥付50%工程進(jìn)度款，完工后撥付至工程總價(jià)款的70%，余款待基礎(chǔ)竣工驗(yàn)收后支付。

　　五、施工安全

　　乙方應(yīng)具備工程施工的相關(guān)資質(zhì)，施工應(yīng)符合國(guó)家法定要求。

　　乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，乙方應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)，由于乙方安全措施不力造成的事故及違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工而造成的安全事故，由乙方承擔(dān)因此而發(fā)生的費(fèi)用及相關(guān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用和責(zé)任。

　　六、本工程工期為30天，如果特殊情況（設(shè)計(jì)變更、工程量變化、停電、停水，下雨等情況）時(shí)，工期順延。

　　七、如在履約的過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效時(shí)，按照相關(guān)法律法規(guī)向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

　　八、本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)貳分，本合同自簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日____年____月____日

工程承攬合同10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、________、建筑法》為依據(jù)，參照有關(guān)文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：

　　一、工程名稱(chēng)：_________________

　　二、施工地點(diǎn)：_________________

　　三、結(jié)構(gòu)形式：_________________

　　四、發(fā)包內(nèi)容及價(jià)格：整體大包（土建、水暖、電照、既有樓房的'女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等）大包干、掃地出門(mén)價(jià)，以建筑面積計(jì)算工程量每平方米（人民幣）大寫(xiě)________元

　　五、資質(zhì)要求：________以上資質(zhì)，簽訂合同時(shí)，將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查。

　　六、質(zhì)量要求：合格

　　七、開(kāi)工日期：________年________月________日

　　竣工日期：________年________月________日

　　八、材料要求：

　　所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗(yàn)單。

　　九、付款方式：

　　1、乙方全部墊付工程款。

　　2、主體圈梁竣工后付總造價(jià)款的_______%。

　　3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價(jià)款_______%。

　　4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理，甲乙雙方技術(shù)人員共同驗(yàn)收全部合格后甲方付給乙方總造價(jià)工程款________%。

　　5、保質(zhì)金_______%，質(zhì)保期為_(kāi)______個(gè)月，在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，甲方通知乙方并約定時(shí)間進(jìn)行維修，如乙方不能按時(shí)進(jìn)行維修，甲方派人維修，其維修費(fèi)用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除，質(zhì)保期滿(mǎn)后按合同約定時(shí)間把質(zhì)保金全部退還給乙方。

　　6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟，聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。

　　十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長(zhǎng)三員。

　　十一、施工期間因個(gè)別情況與業(yè)主發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

　　十二、在施工過(guò)程中，保證小區(qū)道路暢通無(wú)粉塵，做好屋面防水，如有此類(lèi)現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調(diào)解。

　　十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

　　十四、安全生產(chǎn)，文明施工。

　　1、施工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范，施工前須對(duì)上崗人進(jìn)行安全生產(chǎn)，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

　　2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任。乙方承擔(dān)所有費(fèi)用。

　　3、進(jìn)場(chǎng)的各種設(shè)備、材料隨使隨進(jìn)，合理堆放，保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔。

　　十五、違約：

　　1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場(chǎng)或停工，如違約甲方有權(quán)拒付工程款。

　　2、不許轉(zhuǎn)包他人，如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn)，甲方有權(quán)終止合同，所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　十六、施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平，由甲方協(xié)調(diào)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

　　十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

　　十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：________________

　　電話(huà)：________________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

　　乙方：________________

　　電話(huà)：________________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

工程承攬合同11

　　甲方：_________乙方：_________

　　經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方就學(xué)院零星工程維修承攬施工事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、承包范圍：甲方指定的各項(xiàng)零星工程。

　　2、承包方式：包工包料

　　3、使用材料：由乙方自行選定，但必須保證質(zhì)量。

　　二、雙方義務(wù)

　�。ㄒ唬┘追�

　　1、做好施工前準(zhǔn)備工作，確保乙方能按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工。

　　2、保證乙方施工用水、用電等條件。

　　3、協(xié)助乙方維持現(xiàn)場(chǎng)秩序，及時(shí)處理各種問(wèn)題。

　　4、在施工過(guò)程中，施工若有變更，應(yīng)提前合理時(shí)間通知乙方做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，并負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查督促工作進(jìn)度和質(zhì)量。

　　（二）乙方

　　1、開(kāi)工前應(yīng)通知甲方，以便甲方派人進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、施工產(chǎn)生的`垃圾乙方必須及時(shí)進(jìn)行清掃處理，保證施工現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生整潔、干凈。

　　3、乙方負(fù)責(zé)人要保證好施工人員的防火、防盜、防意外事故等安全保障工作，發(fā)生相關(guān)損害的，由乙方自主承擔(dān)責(zé)任。

　　三、工程驗(yàn)收施工完畢后，由甲方進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，乙方應(yīng)予配合。

　　四、工程價(jià)格及結(jié)算方法

　　1、總工程量：按實(shí)際簽證工程量計(jì)算。

　　2、工程定價(jià)：以簽證協(xié)商價(jià)為準(zhǔn)。

　　3、總金額：?jiǎn)蝺r(jià)215;總施工數(shù)目（最后以實(shí)際完成工程量結(jié)算）。

　　五、保修發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、有效、充分地履行維修義務(wù)。甲方不承擔(dān)材料、工錢(qián)、交通、食宿等任何費(fèi)用，但非乙方人為原因或不可抗力造成破壞的情形除外。

　　六、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_________（蓋章）

　　乙方：_________（蓋章）

　　委托人：_________委托人：_________

　　________年____月____日年____月____日

工程承攬合同12

　　合同編號(hào)：____________

　　定作人：____________

　　簽訂地點(diǎn)：____________

　　承攬人：____________

　　簽訂時(shí)間：

　　第一條加工物(注：空格如不夠用，可以另接)加工物名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量報(bào)酬單價(jià)總價(jià)合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))：￥：

　　第二條定作人提供的材料(注：空格如不夠用，可以另接)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額

　　第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間及提出異議的期限：。

　　第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：。

　　第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在__日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

　　第六條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：。

　　第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求：。

　　第八條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：。

　　第九條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：。

　　第十條加工物的交付方式、期限及地點(diǎn)：。

　　第十一條加工物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限及地點(diǎn)：。

　　第十二條承攬人對(duì)加工物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：。

　　第十三條定作人應(yīng)在__年______月______日前向承攬人交付定金(大寫(xiě))元。

　　第十四條結(jié)算方式及期限：。

　　第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

　　第十六條本合同解除的'條件：

　　定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

　　第十七條定作人違約責(zé)任：承攬人違約責(zé)任：

　　第十八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__種方式解決：(只能選擇一種)(一)提交仲裁委員會(huì)仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

　　第十九條其他約定事項(xiàng)：

　　定作人定作人(章)：___ 住所：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：____ 身份證號(hào)：法定代表人：__ 委托代理人：電話(huà)：_____ 傳真：開(kāi)戶(hù)銀行：_____ 賬號(hào)：稅號(hào)：_______ 郵政編碼：____________

　　承攬人承攬人(章)：___ 住所：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：____ 身份證號(hào)：法定代表人：__ 委托代理人：電話(huà)：_____ 傳真：開(kāi)戶(hù)銀行：_____ 賬號(hào)：稅號(hào)：_______ 郵政編碼：____________

工程承攬合同13

　　承攬方：____（以下稱(chēng)乙方）

　　定作方：____（以下稱(chēng)甲方）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱(chēng)、方式、地點(diǎn)、竣工日期。

　　a、承攬項(xiàng)目名稱(chēng)：______

　　b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：______

　　c、本工程自____年__月__日開(kāi)工自____年__月__日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應(yīng)向另一方作出書(shū)面報(bào)告且需得另一方的書(shū)面同意。

　　d、承攬方式：____。

　　e、承攬價(jià)格：以實(shí)際粘貼面積____元/㎡計(jì)算。

　　f、工程量計(jì)算方法：每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積，搭接不另行計(jì)算面積，附加層及卷邊單計(jì)算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。

　　2、承攬工程內(nèi)容：

　　窗臺(tái)______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

　　3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。

　　b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗(yàn)收后__天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價(jià)的__%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗(yàn)收方法：

　　工程完工當(dāng)天，雙方共同驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質(zhì)量保修__年，__年內(nèi)因施工工藝造成的'漏水，由承攬方無(wú)代價(jià)修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。

　　7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。

　　2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。

　　9、糾紛的處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過(guò)法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過(guò)后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動(dòng)失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：____承攬方：____

　　定作方代表：____承攬方代表：____

　　____年__月__日

工程承攬合同14

　　發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　甲方因開(kāi)發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程范圍

　　甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測(cè)量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎，另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　四、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算工期至年月日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　五、工程價(jià)款及支付辦法

　　1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算，土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě)：元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。

　　2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。

　　六、工程成果及質(zhì)量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測(cè)地場(chǎng)平達(dá)甲方施工圖紙指定高程，場(chǎng)內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);

　　2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。

　　七、工程量計(jì)算方法

　　乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)場(chǎng)平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測(cè)，甲方對(duì)各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測(cè)量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。

　　八、工程驗(yàn)收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對(duì)乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。

　　2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　九、甲方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地，場(chǎng)地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，運(yùn)土在3公里以?xún)?nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià));

　　2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和工程測(cè)量;

　　3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況，并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān);

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負(fù)責(zé)造成停工的'各種費(fèi)用;

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時(shí)組織對(duì)乙方所完成工程驗(yàn)收。

　　7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

　　十、乙方權(quán)利義務(wù)

　　1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。

　　2、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同覆行，指派為專(zhuān)職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過(guò)程中的不規(guī)范行為，并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。

　　3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。

　　4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。

　　十一、違約責(zé)任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　十二、爭(zhēng)議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書(shū)面形式補(bǔ)充約定。

　　十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

　　注明：油料如出現(xiàn)國(guó)家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià)，超出另行計(jì)價(jià)。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程地點(diǎn)：

　　迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。

　　二、承包范圍及內(nèi)容：

　　場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。

　　三、承包方式：

　　挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))

　　四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式

　　按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。

　　五、質(zhì)量要求：

　　按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工，驗(yàn)收達(dá)到合格。

　　六、工程款支付方式：

　　土方挖運(yùn)完成支付3萬(wàn)元人民幣，余款________年____月____日末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責(zé)任

　　負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高

　　九、乙方責(zé)任

　　2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車(chē)輛所發(fā)生的一切行車(chē)安全事故，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無(wú)關(guān)。

　　3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的.安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測(cè)繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。

　　5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。

　　十、爭(zhēng)議的解決

　　存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決

　　十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日________年____月____日

【工程承攬合同】相關(guān)文章：

工程承攬合同06-13

工程承攬的合同11-30