民事起訴狀（集合15篇）

民事起訴狀1

　　原告

　　名稱______地址_____________電話___

　　法定代表人

　　姓名__________________職務(wù)___

　　委托代理人

　　姓名________性別_____年齡___民族___職務(wù)___工作單位________住址__________________電話___

　　被告

　　名稱______地址_____________電話___

　　法定代表人

　　姓名__________________職務(wù)___

　　訴訟請(qǐng)求_____________________________

　　事實(shí)和理由____________________________

　　此致_____人民法院

　　原告人_______(蓋章)

　　法定代表人_____(簽章)

　　____年__月__日

　　附合同副本____份。本訴狀副本___份。其它證明文件__份。

　　注①事實(shí)和理由中應(yīng)寫清合同簽訂的'經(jīng)過、具體內(nèi)容、糾紛產(chǎn)生的原因、訴訟請(qǐng)求及有關(guān)法律、政策依據(jù)。

　　②原告應(yīng)向法院列舉所有可供證明的證據(jù)。證人姓名和住所，書證、物證的來源及由誰保管，并向法院提供復(fù)印件，以便法院調(diào)查。

　�、郾驹V狀適用于被告為法人或其它組織。

民事起訴狀2

　　原告：

　　法定代表人：___系該___聯(lián)系電話：___住所地：___組織機(jī)構(gòu)代碼：

　　被告：___，男，漢族，______年___月___日出生，公民身份號(hào)碼：___，現(xiàn)為___，住___聯(lián)系電話：___。

　　訴訟請(qǐng)求：

　　一、法院依法判令被告支付原告購房款___元，利息___元。

　　二、本案所有訴訟費(fèi)用、郵寄送達(dá)費(fèi)用均由被告負(fù)擔(dān)。

　　事實(shí)與理由：

　　原告與被告在___年___月___日簽訂了房屋買賣合同，合同約定房屋交付后___日由買方支付全部房屋。原告在___年___月___日向被告交付了房屋，并辦理了相關(guān)將交付登記手續(xù)，但被告至今仍欠房款___元沒有支付，該款項(xiàng)至今產(chǎn)生利息___元（計(jì)算公式），經(jīng)原告多次索要無果，無奈只好訴至法院，請(qǐng)求人民法院依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。

此致

　　___人民法院

原告：

　　___年___月___日

民事起訴狀3

　　原告：___________公司，住所地：______區(qū)______路_____號(hào)______號(hào)樓______單元_______戶。法定代表人：________，職務(wù)：_________。

　　被告：___________公司，住所地：______區(qū)______路_____號(hào)______號(hào)樓______單元_______戶。法定代表人：________，職務(wù)：_________。

　　訴訟請(qǐng)求：

　　1、請(qǐng)求依法判令被告向原告支付工程款______(大寫)元及遲延付款的利息(自________年____月____日計(jì)算至判決生效之日止同期______銀行貸款利率);

　　2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)與理由：

　　________年原、被告簽訂____________工程施工合同，合約內(nèi)容約定由原告承包位于________路________號(hào)的________項(xiàng)目______工程。原告按照合同約定的'標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及質(zhì)量要求及相關(guān)法律規(guī)定，如期完成該項(xiàng)目，并竣工驗(yàn)收。工程完工后原、被告進(jìn)行了結(jié)算，總工程款為____________元，被告在支付了____________元工程款后，無故拖欠工程款____________元至今，經(jīng)原告多次催要，被告拒不支付，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特訴至貴院，請(qǐng)求依法判如所請(qǐng)。

　　此致

　　______________人民法院

　　具狀人：____________公司

　　________年____月____日

民事起訴狀4

　　申請(qǐng)人：_________________

　　地址：_________________

　　聯(lián)系電話：_________________

　　法定代表人：_________________職務(wù)：_________________

　　委托代理人：_________________

　　聯(lián)系電話：_________________

　　被申請(qǐng)人：_________________

　　事實(shí)：_________________

　　復(fù)議請(qǐng)求：_________________

　　一、______________________________________________________

　　二、______________________________________________________

　　理由：_________________

　　附件：_________________

此致

　　________人民法院

　　申請(qǐng)人：_________________

　　日期：_________________

　　__________年_____月_____日

民事起訴狀5

　　原告:歐xx，男，漢族，19xx年xx月xx日出生，xx縣xx鎮(zhèn)xx村xx組村民，身份證號(hào)碼xx，聯(lián)系電話:xx。

　　被告:歐xx，男，漢族，19xx年xx月xx日出生，xx縣xx鎮(zhèn)xx村xx組村民，身份證號(hào)碼xx，聯(lián)系電話:xx。

　　案由:民間借貸糾紛。

　　訴訟請(qǐng)求:

　　1、依法判令被告立即償還原告借款本金x萬元及利息(注:利息計(jì)算至債務(wù)全部清償日止。現(xiàn)暫從20xx年x月計(jì)算至起訴之日即20xx年x月、按月一分五計(jì)息、共xxxx元整);

　　2、由被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。

　　事實(shí)與理由:

　　原、被告雙方系同村村民。20xx年xx月xx日，被告因需資金周轉(zhuǎn)，向原告提出借款。原告出于幫忙之心，拿出自己全部的.積蓄x萬元和向他人借的x萬元共x萬元整一起借給被告，被告出具了借條一張。借條載明:借現(xiàn)金x萬元，借期x個(gè)月，月利息一分五，逾期利息八分。后被告共支付給了原告x個(gè)月的利息。截止同年x月份，被告分三次償還了原告借款本金x萬元。此后被告既未向原告支付利息，也未償還借款本金。原告多次要求被告清償借款本金及利息，但均未果，被告現(xiàn)在還躲避原告。

　　原告認(rèn)為，合法的借貸關(guān)系應(yīng)受法律保護(hù)，債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償。被告躲避原告、拒不償還借款的行為不僅違背誠信、構(gòu)成違約，也侵犯了原告的合法權(quán)益。

　　綜上，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特具狀訴至貴院，誠望判如所請(qǐng)。

　　此致

　　xx縣人民法院

　　具狀人(簽字):xxx

　　20xx年xx月xx日

民事起訴狀6

　　原告：__________________

　　被告：__________________

　　訴訟請(qǐng)求：

　　請(qǐng)求人民法院依法判決：

　　1、解除原、被告簽訂的《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》;

　　2、被告退還原告已付裝修款__________元人民幣，被告的經(jīng)營者以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)_____萬元承擔(dān)責(zé)任;

　　3、被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。

　　事實(shí)及理由

　　__________年_____月_____日原、被告簽訂住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》，約定被告對(duì)原告__________房屋進(jìn)行室內(nèi)裝修，工程日期為_____月_____日至_____月_____日，簽訂合同當(dāng)日原告支付了_____元裝修款。

　　__________年_____月中旬，被告停工，導(dǎo)致房屋裝修無進(jìn)展。原告多次催被告動(dòng)工，被告承諾開始裝修，并與原告在_____月_____日簽訂《關(guān)于住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同的補(bǔ)充協(xié)議》，約定_____月_____日還未完工交付的.，被告應(yīng)無條件全額退還合同價(jià)款并將房屋鑰匙交給原告。

　　被告在簽訂補(bǔ)充協(xié)議之后，一直也沒有開始裝修，經(jīng)多次催促，被告均是停工狀態(tài)，現(xiàn)原告根據(jù)雙方的約定，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，提起訴訟，請(qǐng)求人民法院支持原告訴訟請(qǐng)求。

此致

　　____________________人民法院

　　具狀人：__________________

　　__________年_____月_____月

民事起訴狀7

　　原告一：

　　身份證號(hào)：

　　住所：

　　原告二：

　　身份證號(hào)：

　　住所：

　　被告一：

　　法定代表人：

　　住所：

　　被告二：

　　法定代表人：

　　住所：

　　訴訟請(qǐng)求：

　　一、確認(rèn)原告_____、______與被告_________________分公司有限公司簽訂房屋買賣的合同無效。

　　二、要求被告返還購房款______元及利息（以購房款______元為基數(shù)，自付款之日起至起訴之日按照中國人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算）。

　　三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)與理由：

　　被告____________有限公司_______分公司系被告____________有限公司下屬分公司。_____年____月____日，原告_______、_______與被告___________有限公司____分公司簽訂房屋買賣合同（編號(hào)：_____________________），合同約定：兩原告購買被告___________有限公司_______分公司將要建設(shè)的商品房（房屋面積共約_____平方米，車庫約___平方米），房屋總價(jià)款為______________元，兩被告應(yīng)于_____年____月____日向被告___________有限公司_______分公司支付首期購房款______元，剩余房款由兩被告辦理銀行按揭，被告應(yīng)于_____年____月____日將房屋交付原告使用。原告方依據(jù)合同履行了付款義務(wù)，但是被告方___________有限公司_______分公司卻遲遲不履行合同，并以各種理由推辭。

　　后經(jīng)兩原告調(diào)查得知：被告___________有限公司_______分公司所預(yù)售給兩原告的商品房至今未取得房屋預(yù)售許可證，并且房屋至今也未建成。被告___________有限公司_______分公司的'欺詐行為嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)《_____》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟，望貴院在查清事實(shí)的基礎(chǔ)上，判如所訴！

此致

　　_________人民法院

　　起訴人：_________

　　_____年____月____日

民事起訴狀8

　　原告：張小某，男， 20xx 年 月 日出生，身份證號(hào)碼： ，戶籍地址： ，聯(lián)系電話： 。

　　法定代理人：李某某，女， 19xx 年 月 日出生，身份證號(hào)碼： ，戶籍地址： ，聯(lián)系電話： 。

　　原告：張某某，男， 19xx 年 月 日出生，身份證號(hào)碼： ，戶籍地址： ，聯(lián)系電話： 。

　　訴訟請(qǐng)求：

　　1、被告每月支付雙方婚生子女 撫養(yǎng)費(fèi)增加到 元人民幣;

　　2、本案相關(guān)訴訟費(fèi)用由雙方依法承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由：

　　原告法定代理人和被告原系夫妻關(guān)系，被告于20xx 年生育兒子張小某。雙方因感情不合于20xx 年 月 號(hào)在 民政局辦理離婚登記。根據(jù)雙方的離婚協(xié)議規(guī)定，兒子張小某歸被告撫養(yǎng)，張某每月支付撫養(yǎng)費(fèi) 元人民幣。

　　但隨著近年物價(jià)的逐年增高，原告因上學(xué)及生活開支的`需要，每月 元的撫養(yǎng)費(fèi)早已不夠。而原告生母的收入有限，一直未再婚，獨(dú)自承擔(dān)原告的撫養(yǎng)費(fèi)用非常困難。被告雖有較高的經(jīng)濟(jì)收入，但基于與生母的關(guān)系惡化，拒不增加撫養(yǎng)費(fèi)用。

　　為維護(hù)原告合法權(quán)益，特訴至人民法院，請(qǐng)求支持原告的訴訟請(qǐng)求!

　　此致

　　上海市 區(qū)人民法院

　　具狀人：

　　代理人：

　　20xx 年 月 日

民事起訴狀9

　　原告：王xx，男，住x市x區(qū)x街x號(hào)，電話：x

　　被告：張xx，男，住x市x區(qū)x街x號(hào)，電話：x

　　訴訟請(qǐng)求

　　1、依法判決被告支付原告租金60307。7元及利息（暫計(jì)至20xx年12月，共6個(gè)月）。

　　2、依法判決被告支付原告違約金32000元。

　　3、依法判決原告不返還被告保證金32000元。

　　4、本案所有訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)與理由

　　20xx年1月29日，原告與被告簽訂了一份房屋租賃合同，合同約定租賃期限從20xx年2月5日至20xx年2月5日，月租金16000元，每月5日前交付當(dāng)月的租金。被告向原告支付兩個(gè)月租金32000元作為保證金，若被告拖延交租超過5天，原告有權(quán)解除合同并沒收保證金。合同同時(shí)約定若一方違約，則應(yīng)向另一方支付違約金32000元。合同簽訂后，原告體諒被告的困難，曾多次減租給與被告方便，但是被告從20xx年10月開始拖欠原告租金共計(jì)60307.7元。原告向被告多次催交租金未果后，為了維護(hù)自己的合法權(quán)益，原告于6月8日向被告發(fā)出律師函函告被告支付租金，但是，被告至今依然沒有支付拖欠的租金。被告的`行為顯然嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為了維護(hù)原告的合法權(quán)益，原告只好訴至法院，請(qǐng)求法院依法判決。

　　xx市人民法院

　　具狀人：xx

　　xx年xx月xx日

民事起訴狀10

　　原告：上海__________公司

　　地址：______________

　　法定代表人：______________，職務(wù)：_________________董事長

　　被告：_________________，性別_____,出生年月_______________

　　身份證號(hào)碼：______________

　　戶籍地：______________

　　(一)訴訟請(qǐng)求

　　1、判決原告不予承擔(dān)解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金人民幣_(tái)______________元;

　　2、判決被告立即歸還所借的公司筆記本電腦【型號(hào)：DELL(Inspiron1640M服務(wù)編號(hào)：BH7VZ1】及測溫儀MT4、風(fēng)速儀MS6250、溫度計(jì)TES-1332A各一臺(tái);

　　3、由被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用及仲裁費(fèi)用。

　　(二)事實(shí)與理由

　　被告是原告單位的員工，于1998年11月與原告單位建立勞動(dòng)合同關(guān)系。20__年2月22日，被告因家中有事提出停薪留職6個(gè)月的請(qǐng)假申請(qǐng)，同年2月26日，原告公司總裁在被告提出的希望批準(zhǔn)停薪留職的簽呈上批示：“特殊個(gè)案依情況以請(qǐng)假方式處理”(見證據(jù)一)。此后，被告休年休假至20__年3月14日。20__年3月15日至3月27日，被告未辦理任何請(qǐng)假手續(xù)而不到公司上班(見證據(jù)二)，在此期間，被告的部門主管多次與被告聯(lián)系未果。20__年3月24日，被告突然電話告知，說準(zhǔn)備向公司提出辭職(見證據(jù)三)。20__年3月28，被告來到公司遞交了辭職報(bào)告。在被告辦理領(lǐng)用設(shè)備交接過程中，被告拒不歸還公司的筆記本電腦等財(cái)物，其交接報(bào)告未能得到公司有關(guān)部門主管的核準(zhǔn)(見證據(jù)四)。20__年4月1日，針對(duì)被告連續(xù)礦工等事實(shí)，公司作出了解除勞動(dòng)合同關(guān)系的開除決定。因工資等問題，被告于20__年5月31日向上海市__________區(qū)勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，20__年7月20日，上海市__________區(qū)勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì)作出了_____勞仲(20__)辦字第__________號(hào)裁決書。

　　一、原告并未同意批準(zhǔn)被告事假，被告亦未按照公司規(guī)定的請(qǐng)假程序申請(qǐng)事假

　　根據(jù)原告《公司員工手冊》(見證據(jù)五)第三章第六條第(四)至(六)項(xiàng)規(guī)定“員工請(qǐng)事假應(yīng)提前一天提出并填寫《休假申請(qǐng)單》，按照假單上的要求逐項(xiàng)填寫、簽名……如果每月事假超過56小時(shí)(7天)，必須到地區(qū)人力資源部備案，否則作礦工處理。員工請(qǐng)病假必須在病假結(jié)束后的一周內(nèi)……”，公司員工請(qǐng)假的事由有請(qǐng)事假、請(qǐng)病假等，具體方式、要求不一。20__年2月26日，公司總裁在被告起草的一份家中有事希望批準(zhǔn)停薪留職的簽呈上，批示為“特殊個(gè)案依情況以請(qǐng)假方式處理”。原仲裁裁決在沒有任何證據(jù)證明的情況下，僅僅因?yàn)樵�告在被告希望批�?zhǔn)停薪留職的簽呈上批示“以請(qǐng)假方式處理”就認(rèn)定原告已批準(zhǔn)被告20__年3月15日至3月27日的事假是錯(cuò)誤的。事實(shí)上，被告亦未按照公司請(qǐng)假要求履行任何請(qǐng)假手續(xù)。

　　二、原告對(duì)被告作出解除勞動(dòng)合同的決定是正確的,被告無權(quán)獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

　　根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》(以下簡稱《勞動(dòng)法》)第二十五條第(二)項(xiàng)的規(guī)定，勞動(dòng)者嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或者用人單位規(guī)章制度的，用人單位可以解除勞動(dòng)合同。被告20__年3月15日至3月27日期間未辦理請(qǐng)假手續(xù)不來公司上班，連續(xù)礦工的行為已嚴(yán)重違反了公司的`勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度。另外，根據(jù)《勞動(dòng)法》第三十一條的規(guī)定：“勞動(dòng)者解除勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)提前三十日以書面形式通知用人單位”的規(guī)定，被告_應(yīng)在書面通知公司后還應(yīng)繼續(xù)工作至少三十天，但被告于3月28日向原告公司遞交辭職報(bào)告后，繼續(xù)礦工。加之，在其辭職辦理領(lǐng)用設(shè)備交接過程中不按公司離職流程辦理，拒不歸還公司的筆記本電腦等財(cái)物，其交接報(bào)告未能得到公司有關(guān)部門主管的核準(zhǔn)。因此，20__年4月1日，公司對(duì)被告__________作出解除勞動(dòng)合同的開除決定并無不妥。被告無權(quán)要求原告支付其因違紀(jì)被解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。原仲裁裁決認(rèn)定原告對(duì)被告作出解除勞動(dòng)合同的決定缺乏事實(shí)依據(jù)以及要求原告支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的裁決是錯(cuò)誤的。

　　三、被告至今還非法占有原告筆記本電腦【型號(hào)：DELL(Inspiron1640M服務(wù)編號(hào)：BH7VZ1】及測溫儀MT4、風(fēng)速儀MS6250、溫度計(jì)TES-1332A各一臺(tái)。

　　20__年7月25日，由于工作需要，原告公司營建部向公司提出“T類簽呈”(見證據(jù)六)，為被告申請(qǐng)購買了一臺(tái)筆記本電腦【型號(hào)：DELL(Inspiron1640M服務(wù)編號(hào)：BH7VZ1】。同年8月25日，原告公司營建部主管將該臺(tái)筆記本電腦領(lǐng)用后即交付被告使用(見證據(jù)七)。被告在原告多次催促其歸還上述所借公司財(cái)物情況下拒不歸還，其行為已侵犯了公司的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

　　基于以上事實(shí)，根據(jù)《勞動(dòng)法》、《民事訴訟法》以及其它相關(guān)法規(guī)規(guī)章的規(guī)定，原告向貴院提起訴訟，請(qǐng)求依法作出裁決。

此致

　　上海市__________區(qū)人民法院

　　原告：上海_______________公司

　　20__年9月18日

　　附：

　　1、本訴狀副本1份

　　2、《勞動(dòng)爭議仲裁裁決書》1份

　　3、證據(jù)清單一份

民事起訴狀11

　　原告：_________，性別：____，____族，________年____月____日出生，籍貫：__________，住址：_______________，聯(lián)系電話：____________ 。被告：_________，性別：____，____族，________年____月____日出生，籍貫：__________，住址：_______________，聯(lián)系電話：____________ 。訴訟請(qǐng)求：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。

　　另外，訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額，不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善，比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風(fēng)險(xiǎn)，而且有利于法院的'調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解，減少訟累。

　　1、判決被告返還原告借款____元。

　　2、判決被告支付借款利息____元。

　　3、判決被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)。事實(shí)與理由風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　訴狀是個(gè)利劍，挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實(shí)，講明道理，引用有關(guān)法律和政策規(guī)定，為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實(shí)，是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系，發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀，特別是雙方爭議的焦點(diǎn)，實(shí)事求是地寫清楚。講道理，是要進(jìn)行分析，分清是非曲直，明確責(zé)任，并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。

根據(jù)《民法典》，原被告之間的借貸關(guān)系成立且合法有效，雙方都應(yīng)當(dāng)誠實(shí)信用地履行合同義務(wù)，但被告在取得借款后，無正當(dāng)理由拒不按約定履行還款義務(wù)，被告逾期未按約支付第____、第____期應(yīng)還款，且存在逃避債務(wù)傾向，又有其他纏身債務(wù)未能按期償還，對(duì)第____期應(yīng)還款依法構(gòu)成預(yù)期違約。綜上所述，原告認(rèn)為，原被告之間的訂單合同關(guān)系合法有效，但現(xiàn)被告遲遲不歸還欠款，其行為嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。原告現(xiàn)要求被告歸還全部借款，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》特向貴院提起訴訟，望判如所請(qǐng)。

此致

　　______人民法院

　　具狀人：______

　　________年____月____日

民事起訴狀12

　　原告：

　　盧女士（女，漢族，身份證號(hào)： ）

　　住所：

　　廈門市思明區(qū)文屏路

　　被告：

　　小陳（男，漢族，身份證號(hào)： ）

　　住址：

　　廈門市思明區(qū)

　　聯(lián)系方式：

　　訴訟請(qǐng)求：

　　1、確認(rèn)被告無權(quán)占有、使用址在廈門市思明區(qū)文屏路 V 室的房產(chǎn)；

　　2、判令被告立即搬離上述房產(chǎn)、停止妨礙原告使用上述房產(chǎn)；

　　3、判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。

　　事實(shí)與理由：

　　原告向廈門市公房管理中心承租了廈門市思明區(qū)文屏路 V 室的房產(chǎn)，租賃期間為20xx年 1 月 1 日 至20xx年 12 月 31 日 ，并一直在居住生活其中。被告系原告的孫子，已經(jīng)成年，一直在該房產(chǎn)居住。

　　被告不尊重原告，甚至有呵斥以至威脅要打老人的情況發(fā)生；原告年事已高，腿腳不方便，而被告不顧照原告的`飲食起居，因其一直占用上述房產(chǎn)，也給原告子女照顧其生活造成了諸多不便；被告生活沒有規(guī)律，經(jīng)常夜里十二點(diǎn)以后回來，并且關(guān)門的聲音很大，類似情形很多，已經(jīng)嚴(yán)重干擾了原告的休息，對(duì)原告的身心造成了嚴(yán)重的影響。

　　被告有現(xiàn)成的公租房即址在廈門市高林三里 25 號(hào) B 室的房產(chǎn)以供居住，但幾經(jīng)原告規(guī)勸至今不愿辦理廈門市思明區(qū)文屏路 V 室的房產(chǎn)。無奈之下，原告依法具文提出上述訴訟請(qǐng)求，請(qǐng)貴法院判如所訴。

　　此致

　　廈門市思明區(qū)人民法院

　　原告：盧女士

　�。ê炞郑�

民事起訴狀13

　　原告魏，男，19xx年x月出生，漢族，大專文化，身份證號(hào)420xxx8，

　　住址武漢市橋口區(qū)長豐街長豐村號(hào)，聯(lián)系電話027-83x2 13x3。

　　被告武漢市國土資源和規(guī)劃局橋口分局，法人代表劉，職務(wù)：局長。地址：武漢市硚口

　　區(qū)沿河大道348號(hào)，聯(lián)系電話：8，郵政編碼：。

　　民事訴訟案由：非法傾倒建筑垃圾封門堵路侵犯人身財(cái)產(chǎn)權(quán)。

　　訴訟請(qǐng)求：

　　1、排除妨礙，清除封門堵路建筑垃圾，徹底恢復(fù)道路通行功能;

　　2、賠禮道歉;

　　3、賠償經(jīng)濟(jì)損失15,000元人民幣。

　　事實(shí)與理由：

　　根據(jù)湖北省國土資源廳《省國土資源廳關(guān)于批準(zhǔn)武漢市x2年度城中村第2批次建設(shè)用地的`函》(鄂土資函)[x2]20xx號(hào)土地征收批文，武漢市橋口區(qū)長豐街長豐村正在進(jìn)行城中村改造過程中。

　　x4年10月13日深夜至次日凌晨，長豐村綜合拆遷辦公室工作人員周某一行約六七人組織數(shù)臺(tái)機(jī)動(dòng)車輛將大量建筑垃圾傾倒在原告所居住的長豐村號(hào)東側(cè)大門前，致使原告全家樓上樓下租戶及周邊居民不能正常工作與出行。上述事實(shí)有現(xiàn)場監(jiān)控錄像視頻為證。

　　長豐村綜合拆遷辦公室的上述行為嚴(yán)重?fù)p害與侵犯了原告人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益，為此，原告于事發(fā)當(dāng)日即向武漢市人民政府、橋口區(qū)人民政府及武漢市國土資源和規(guī)劃局橋口分局進(jìn)行了投訴(網(wǎng)上截圖為證)，但是，時(shí)至今日，建筑垃圾依然堆放在原告住所長豐村號(hào)東側(cè)大門前，原告人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益受到非法侵犯而得不到任何保障，為維護(hù)原告合法人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益，原告現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》第四條、第五條、第七條、第二十七條規(guī)定，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條規(guī)定向武漢市橋口區(qū)人民法院提出民事訴訟，請(qǐng)予依法審理秉公裁判。

此致

　　武漢市橋口區(qū)人民法院

具狀人魏

　　x4年10月27日

民事起訴狀14

　　原告：xxx(姓名)，x(性別)，xx年xx月xx日生，漢族，xx人，身份證號(hào)碼：xxxx，住xxxxxx。

　　被告：xxx(姓名)，x(性別)，xx年xx月xx日生，漢族，xx人，身份證號(hào)碼：xxxx，住xxxxxx。

　　訴訟請(qǐng)求：

　　1.判令原、被告婚生兒子/女兒xxx變更為由原告撫養(yǎng);

　　2.判令被告每月支付小孩的撫養(yǎng)費(fèi)xxx元。

　　事實(shí)與理由：

　　xxx年xx月xx日，原、被告因感情不和，經(jīng)xxx人民法院判決離婚，并判決婚生孩子xxx由被告撫養(yǎng)。但由于被告的房子倒塌多年無錢重建，因此常年在xxx打工，根本無法照顧小孩，其便將小孩送到被告的姐姐家撫養(yǎng)。而被告的姐姐家在xxx縣的農(nóng)村，被告姐姐年紀(jì)較大，家庭成員眾多，且農(nóng)務(wù)繁忙，還要照顧自己的孫子，根本無暇顧及原被告小孩的具體生活，孩子在姑姑家也無法體會(huì)家庭溫暖和關(guān)愛�，F(xiàn)孩子已經(jīng)年滿12周歲，即將面臨小學(xué)升初中，因被告及姐姐、姐夫文化程度都不高，無法給孩子在學(xué)習(xí)上提供指導(dǎo)和幫助，且農(nóng)村的教育水平遠(yuǎn)沒有原告所在地的xx市健全和發(fā)達(dá)，孩子的成績始終較差。

　　更重要的是，由于親生父母不在身邊，長期寄人籬下讓孩子缺乏父愛、母愛，孩子的老師多次反映孩子的.性格孤僻，嚴(yán)重缺乏安全感�，F(xiàn)在孩子正處于一個(gè)探索世界和認(rèn)知世界的年齡段，給予孩子關(guān)愛和正確世界觀、價(jià)值觀、人生觀的指引十分重要，但目前的生活和學(xué)習(xí)環(huán)境都明顯對(duì)孩子的身心健康發(fā)展都十分不利。

　　而原告現(xiàn)居住在xx市區(qū)，有穩(wěn)定的收入，居住之地交通便利，xx市的教育環(huán)境和水平也明顯的優(yōu)于孩子現(xiàn)在身處的農(nóng)村。且作為已年滿十周歲的孩子，他自己也自愿要求跟隨原告生活。在撫養(yǎng)權(quán)變更之后，原告愿意全心全意的照顧小孩，給予小孩全面的愛和穩(wěn)定的生活。如果被告愿意，也可事先征得原告同意后在周末或者寒暑假等不影響孩子學(xué)習(xí)的情況下探望小孩，以讓小孩身心健康的成長。

　　為使小孩有一個(gè)健康、穩(wěn)定的生活環(huán)境和良好的教育環(huán)境，為了小孩能身體和心理平衡健康成長，特請(qǐng)求變更小孩由原告撫養(yǎng)。望貴院依法判決并判如所請(qǐng)。

　　此致

　　xxx

　　xxxx年xx月xx日

民事起訴狀15

　　原告:楊某，男，xxx年x月12日出生，現(xiàn)住某市甲區(qū)某街道xx組xx號(hào)。

　　被告人:李某，男，xxx年3月12日出生，現(xiàn)住某市乙區(qū)某街道xx組xx號(hào)。

　　訴訟請(qǐng)求:

　　1、李某返還楊某欠款1x000元人民幣；2、訴訟費(fèi)XX元由李某承擔(dān)。

　　事實(shí)與理由:

　　xxx4年4月1日，李某因經(jīng)營資金緊張向楊某1x000元用于周轉(zhuǎn)，寫下并約定x個(gè)月后一次還清欠款，利息按照銀行利息支付。到期后，李某以沒錢為由拒絕歸還。

　　證據(jù)和證據(jù)來源，證人姓名和住址:

　　1、李某所寫欠條一張。

　　2、見證人王某，某市甲區(qū)某街道司法所長。此致

　　某市某區(qū)人民法院

　　附:本訴狀副本1份

　　起訴人楊某

　　xxxx年3月5日

　　注:1、本訴狀供公民提起民事、行政訴訟用，用鋼筆或毛筆書寫。

　　2、“原告”、“被告”欄，均應(yīng)寫明姓名、性別、出生年月日（對(duì)民事被告的'出生年月日確實(shí)不知的，可寫其年齡）、民族、籍貫、職業(yè)或工作單位和職務(wù)、住址等項(xiàng)。被告是法人、組織或行政機(jī)關(guān)的，應(yīng)寫明其名稱和所在地址。

　　3、“事實(shí)與理由”部分的空格不夠用時(shí)，可增加中頁。

　　4、起訴狀副本份數(shù)，應(yīng)按被告人的人數(shù)提交。

【民事起訴狀】相關(guān)文章：

民事起訴狀樣本-民事起訴狀04-01

民事起訴狀格式-民事起訴狀范文09-30

民事起訴狀[精選]06-14

民事起訴狀（經(jīng)典）10-12

民事起訴狀(精選)09-12

民事起訴狀07-21

民事起訴狀07-22

(精選)民事起訴狀12-24

民事起訴狀（精選）10-12

【精選】民事起訴狀10-14