- 相關推薦
反訴答辯狀怎么寫
反訴答辯狀【1】
答辯人(本訴原告、反訴被告)：冼某升，男，漢族， 1966年10月2日出生，現(xiàn)住在佛山市xx區(qū)xx鎮(zhèn)xx村xx街xx巷xx號，電話13809xx9324。
被答辯人(本訴被告、反訴原告)：廣州市某某裝飾工程有限公司惠州分公司
地址：惠州市河南岸xx路xxx新村xx大廈首層xx號。
負責人：黎某某 電話0752-21xx489、216xx25。
答辯人因裝修合同糾紛將被答辯人起訴至貴院的(20xx)惠城法民一初字第xx號案件，被答辯人提起反訴。
答辯人現(xiàn)就被答辯人的反訴，提出以下答辯意見。
一、被答辯人要求答辯人支付工程欠款67254元及違約金122402.28元沒有事實和法律依據。
1、被答辯人單方面增加工程項目，違反合同約定。
在答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第一項第3條規(guī)定工程安裝內容、施工費用、增減項目都需要經雙方簽認后生效。
但是，被答辯人將雙方約定的工程總造價7.1萬元增加到13.9006萬元(折后價12.5982萬元)，沒有答辯人的簽字確認，因此該增加的所謂工程項目和工程款違背了合同約定，超出了答辯人的委托范圍，本身是對答辯人權利的侵害，不僅無權要求答辯人支付增加的款項，而且需要承擔侵權責任。
2、被答辯人所謂答辯人接受工程量和工程款變化，沒有任何證據。
被答辯人以答辯人在施工圖紙中“配電系統(tǒng)圖”中簽字確認“開工，以實踐數為準”，就武斷認為被答辯人所從事的一切工程施工都得到答辯人認可，顯然是荒唐的。
一方面雙方在《裝飾工程合同書》第七項第1條規(guī)定施工圖須答辯人簽字認可后被答辯人方可施工，另一方面第七款第3條規(guī)定答辯人變更設計或增減項目須書面通知被答辯人并列明原因、部位、時間、材料等，這就說明任何未經答辯人簽字確認的施工一律屬于被答辯人違約，任何未經答辯人書面詳細通知被答辯人的變更行為一律視為未變更。
被答辯人拿出答辯人在配電系統(tǒng)圖中的簽字確認，就認為答辯人認可一切施工變更，明顯違背了合同約定。
即使答辯人同意了施工變更，也只是同意配電系統(tǒng)圖的變更，答辯人并沒有在其他圖紙上簽字確認。
二、被答辯人拒絕支付第三期所謂工程款符合法律規(guī)定。
在答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第四項地1條規(guī)定工程總價款為7.1萬元，第一期工程款、第二期工程款分別為總價款的50%和35%，即答辯人已經支付了總價款的85%，履行了主要合同義務。
可是，被答辯人經答辯人確認完成的工程量卻尚未達到總量一半，答辯人不是認真按照合同約定完成裝修項目，而是一再單方面增加裝修項目以牟取合同約定之外的非法利益，因此答辯人有權行使同時履行抗辯權，要求被答辯人提供的合法工程量與答辯人所支付的工程款相適應。
答辯人已經支付了合同約定總價款85%的工程款，在被答辯人未能完成合同約定85%的工程量之前，答辯人拒絕支付第三期所謂工程款，符合相關法律規(guī)定。
被答辯人只有完成了相應的工程量，才有權要求答辯人支付余下的工程款。
三、被答辯人單方面停工，需承擔違約責任。
根據答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第七項第1條的規(guī)定，施工圖須在答辯人簽字確認后被答辯人方可以施工，20xx年11月4日答辯人在被答辯人提供的施工圖上簽字，因此被答辯人最早開工時間應該是20xx年11月4日。
到20xx年11月30日，被答辯人開工不超過26天，答辯人已經支付合同約定85%的工程款。
按照《裝飾工程合同書》規(guī)定兩個月的工期進度，被答辯人尚未完成總工程量半數，就要求答辯人支付95%的總價款，并在20xx年12月22日單方面停工，明顯侵害了答辯人合法權益。
此外，該《裝飾工程合同書》沒有約定合法停工的事由，因此被答辯人即使自身權益受到損害，也只享有法律所規(guī)定對完成的工作成果行使留置權或通過合法途徑要求答辯人付清工程款，而無權采取停工這種激化矛盾的粗暴方式損害答辯人利益。
因此，被答辯人單方面停工既沒有法定依據也沒有約定依據，屬于嚴重違約行為，需承擔違約責任。
綜上所述，被答辯人單方面增加裝修工程量，在收取絕大部分合同約定工程款后未完成相應工程量的情況下，又單方面停工，嚴重損害了答辯人合法權益。
因此，被答辯人要求答辯人支付未經答辯人簽字認可的新增工程款，顯然沒有事實和法律依據。
被答辯人單方面停工造成答辯人嚴重損失，被答辯人需承擔違約責任并按照合同約定完整履行合同義務。
此致
惠州市xx區(qū)人民法院
答辯人：冼某升
二Oxx年xx月xx日
反訴狀【2】
反訴人(本訴被告)常建平，男，195*年4月2*日生，漢族，住上海市**路308弄73號102室，郵編20012*，電話50***372。
被反訴人(本訴原告)吳和云，男，自稱4*歲，漢族，住上海市**路308弄73號202室，郵編20012*，電話1390**168**。
反訴請求：
1、請求被反訴人拆除搭建在反訴人天井上的鐵尖護欄;
2、請求被反訴人將噪音轟隆的空調機移出反訴人臥室西山墻;
3、請求被反訴人將洗衣機排泄污水管口移出反訴人臥室西山墻;
4、本案訴訟費由被反訴人承擔。
事實和理由：
一、反訴人住73號102室，被反訴人住73號202室，雙方是樓下、樓上相鄰關系，多年來沒有什么大的矛盾，即使有些小意見反訴人也一直默默理解。
現(xiàn)在被反訴人起訴請求反訴人拆除天井上的護欄和防盜門，法院已經立案受理，案號(2009)*民一(民)初字第22**7號，并定于2009年11月1*日開庭。
由于被反訴人也搭建了鐵尖護欄，而且搭建在反訴人護欄之上，有被反訴人和反訴人分別提供照片為證。
如果法院判決支持被反訴人的請求，那么就需要被反訴人首先拆除其鐵尖護欄，否則反訴人則無法進行拆除，因此反訴人不得不提起反訴，請求與本訴合并審理。
二、被反訴人的空調安裝在反訴人臥室的山墻上(有照片為證)，噪聲損害反訴人合法權益。
多年以來，每當冬天或夏天空調轟轟隆隆的聲響給反訴人全家?guī)碓S多痛苦，反訴人一直隱忍再隱忍。
但是近年來反訴人肝部幾次動了大手術，有出院小結為證，完全喪失了勞動能力，不得不提前退了休(有退休證為證)，需要一個靜謐環(huán)境養(yǎng)病，對此巨大噪聲實在是難以承受，為此請求被反訴人給病人一點慰藉，將噪音轟隆的空調機移出反訴人臥室的山墻。
三、被反訴人在其家使用洗衣機，但沒有按設計規(guī)范要求設置下水管道，而是自行設置泄排污水管口，將堿性很強的污水直接流到并浸泡了反訴人房屋的西山墻，墻皮已部分泛堿，有雙方分別提供照片為證。
如果長此下去，有可能損壞該西山墻，后果難以想象，為此請求被反訴人停止侵害，將洗衣機排泄污水管口移出反訴人的西山墻。
為了維護反訴人的合法權益，請求人民法院本著有利生產、方便生活的精神給予協(xié)調，希望能獲得一個相鄰各方都滿意的結果，又能促進雙方和諧相處，增進相互友誼長存。
此致
上海市****人民法院
附：證據和證據清單。
具狀人：
20xx年11月*日
【反訴答辯狀怎么寫】相關文章：
反訴答辯狀怎么寫有利10-05
如何寫反訴答辯狀10-08
民事反訴答辯狀11-04
反訴狀答辯狀10-05
反訴答辯狀范文10-05
物業(yè)起訴答辯狀反訴10-08
答辯狀及反訴狀范文10-08
勞動爭議反訴答辯狀10-05
民事答辯狀反訴狀10-05
反訴答辯狀常用模板05-29